实用的施工合同模板锦集九篇.docx

该【实用的施工合同模板锦集九篇 】是由【min】上传分享，beplayapp体育下载一共【34】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【实用的施工合同模板锦集九篇 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。实用的施工合同模板锦集九篇施工合同篇1 甲方:XXXXXXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXX 甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场XXXX楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。 一、承包内容 XXXX楼屋面采用XXXX卷材防水(XXXX层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料XXXXmm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材XXXXmm厚(XXXX层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。 二、工程单价 屋面为XXXX元/m2;卫生间及地下室地面为XXXX元/m2;地下室外墙为XXXX元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。 三、工程期约 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日到XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日,总工期XXXXX天。 四、工程结算 1、甲方按乙方的实际工程进度每月XXXX日付完成工程量的XXXX%工程款,待验收合格后付清余款。 2、工程数量按实际施工面积结算。 三、工程质量 1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。 2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。 3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。 四、施工安全 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。 3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。 五、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。 甲方(公章):XXXXXXXXX乙方(公章):XXXXXXXXX 法定代表人(签字):XXXXXXXXX法定代表人(签字):XXXXXXXXX 日期:XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日施工合同篇2 发包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 四、质量标准 五、合同价款合同工期总日历天数天,开工日期以实际为准。工程质量标准:合格 合同价款以工程竣工结算为准。 六、甲乙方双方责任 (一)、甲方责任 1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。 2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)的保护工作。 3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度,所发生的费用全部由甲方承担,工期不相应顺延,并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。 (二)、乙方责任 1、乙方必须服从甲方的指令。 2、乙方在工程施工过程中,必须严格遵守安全生产操作规程和规定,对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。 3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆(线)、现有管道及其它设施的损坏,乙方承担责任。 七、工程质量与检查 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施 工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。 3、因工程师指令失误发生的费用,由发包人承担。 4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担。 八、工程款支付与竣工结算 1、工程款支付:当完成工程量达到总工程量60%时,支付已完工程价款90%,剩余工程款于竣工后付清。 2、竣工结算:工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据,工程总价按现行的****市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行。 九、协议生效与终止 1、双方在协议书中签字合同生效。 2、项目竣工后,结算价款支付完毕,协议即行终止。 十、争议 发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。 十一、本协议份数 本协议一式贰份,由发包人、承包人各持壹份。 发包方:承包方: 发包人(签章):承包人(签章): 年月日年月日施工合同篇3 建设发包发(甲方):身份证: 承包施工方(乙方):身份证: 经甲、乙双方共同协商,双方本着平等、诚信的原则,确保工程安全、优质、高效,经甲乙双方协商自愿签订本合同,就房屋建筑有关事项达成如下协议,望双方共同遵守。 一、承包方式 采用包工包料的方式 二、承包价格 双方约定按建筑面积包干,每平方米元包干建成。 三、承建范围 正负零以上的建筑施工由乙方全权负责,从浇灌地圈梁、地盘等起直至屋顶封顶,厨房、卫生间防水均为承包范围,包含墙体砌筑、内外墙粉刷、及瓦面等为乙方承包范围;面积:300㎡(以设计图纸为依据) 四、甲方职责 甲方需根据乙方工程进度支付商定款项,付款不得拖欠,导致影响工程进度 五、乙方职责 (含模板、搅拌机、震动器、脚手架等,且所有费用由乙方负责),并按图纸和甲方要求施工。 。 ,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工文明施工。 ,与甲方无关。 ,符合相关建筑标准。 六、工程质量要求 。 、工作不负责任影响房屋质量等行为时,甲方有权要求乙方停工或整改。 ,顶角垂直,砂浆均匀饱满,浇灌平整、牢实,粉墙光滑平整,杜绝空鼓,墙砖、地砖平实、整齐,缝隙合理,各项符合相关标准,或不低于同等商品房相关标准。 ,乙方需合理安排时间,不得因天气、工人等原因造成分次浇灌。混凝土使用标准不得低于同等建筑的商混标准。 (厘米)的误差 ,布置合理规范、安全;开关、插座布置合理,能正常使用。 、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。 : 地圈梁:Ф16立柱:Ф14箍筋:Ф8 板面:Ф8扎两层 各钢筋之间的间距不得低于同等商品房标准,捆扎后的钢筋在浇灌之前须取得甲方同意(注:以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。) (5年内),如房屋出现建筑安装的质量问题,由施工方负责免费维修。 七、工程款支付办法 (大写启动资金,待地圈梁、地面平整浇灌,第一层封顶验收合格甲方支付乙方第一层工时费人民币元(大写)。全部工程完工检查验收合格后一个月内一次性结清剩余款项。 八、安全责任 乙方必须认真按施工操作程序施工,安全第一、质量第一、信誉第一、预防为主,倘若施工中发生安全事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。 九、工期约定 工程于年月日开工,于年月日前竣工。 十、违约责任 ,乙方要修理或重做,所造成的材料、人工工资由乙方负责;由乙方原因导致合同无法履行的,乙方承担违约责任并赔偿相应损失。 ,或采取消极怠工或延误工期等做法为难甲方,在甲方明确告知以后仍不整改,视为乙方根本违约,甲方有权解除并终止合同,所产生的款项概不支付,所产生的损失,甲方有权继续追讨 十一、争议解决办法 ,双方应友好协商。 ,双方可将争议提交人民法院进行裁决。 十二、八、其它未尽事宜 ,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力 、政策等不可抗拒因素造成合同无法履行时,双方依据事实情况协商进行,合同可以继续履行时,乙方所产生的工期延误需取得甲方同意。 ,补充合同与本合同具有同等法律效力。 。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议,尚若违反,造成的损失由违约方负责。 甲方签字(章): 乙方签字(章): 年月日 签约地址:施工合同篇4 甲方:_________乙方:_________ 根据要求,必须加快_________的土石方清运速度,甲方就乙方对_________土石方清运工程进行承包事宜,签订如下合同条款: 第一条工程承包项目 _________土石方清运工程。 第二条承包内容 土方剥离、石方钻、爆、装、运,然后在碎石场附近的平整场地进行堆放。 爆破技术要求:采用微差毫秒控制爆破的方法和技术进行爆破,飞石水平距离不允许超过_________米,粒子运动速度(震级)不超过_________mm/s,爆破不危及村民房屋,跑道及其它建筑物和构造物。由此造成的损失由乙方负责赔偿。 第三条工程量 土石方约_________万立方米。 第四条工程承包期限 _________年_________月_________日至_________年_________月_________日确保主体方量完工。 第五条工程验收 :以黄海高程_________米(±30厘米) ,视为甲方对乙方工程施工验收合格。 ,所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议,乙方可委托有政府认可的测偿资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。 第六条工程进度 按照完工时间测算,乙方必须保证每月完成_________立方米的土石方工程量。