2024年实用的施工合同模板五篇.docx

该【2024年实用的施工合同模板五篇 】是由【lajie】上传分享，beplayapp体育下载一共【29】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年实用的施工合同模板五篇 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。2024年实用的施工合同模板五篇施工合同篇1 按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况,双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行: 第1条工程概况 :甲方名下私房拆除及修建 :本市桥口区太平洋 :旧房拆除,新房重建 :包工包料 :本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工 :参照国家房屋质量有关要求 (人民币大写):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算) 第2条甲方工作 ,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。 []为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。 ,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第3条乙方工作 ,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定。 []为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 ,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。 ,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 ,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第4条关于工期的约定 ,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 ,影响工期,工期顺延。 ,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 ,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第5条关于工程质量及验收的约定 ,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 ,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 ,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 ,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6条关于工程价款及结算的约定 ,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。 本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币×元; 第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元; 第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元; 第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元; 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币×元; 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算。 ,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。 第7条关于材料供应的约定 [附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。 ,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第8条有关安全生产和防火的约定 ,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。 ,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第9条奖励和违约责任 ,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。 ,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。 ,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 第10条争议或纠纷处理 ,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 ,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。 第11条附则 ,双方各执一份。 。 甲方:乙方: 日期:日期: 附件一:施工图纸或作法说明 附件二:乙方提供材料及施工质量要求 ,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用号,墙,地粉砌使用号; ;在墙,地粉砌中不得少于; ×MM;地坪厚度不得少于×MM; ,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM; ; : 延伸阅读:工程质量验收效果生产安全施工合同篇2 本合同双方当事人: 发包方(以下简称甲方): 姓名(名称)_________________________________ 工程代表姓名_____________________________ 住所:______________________________________________________________ 工作单位:__________________________________________________________ 联系电话:___________________________________________ 承包方(以下简称乙方): 名称_______________________________________________________________ 注册地址___________________________________________________________ 邮政编码____________________________________ 联系电话_______________________________ 法定代表人_________________________________ 工程负责人_________________________________ 营业执照号码_______________________________________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,结合家庭居室装饰的特点,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程《以下简称工程》的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 (见附表一) :在乙方包工包料、乙方包工甲乙双方各自部分包料和乙方包工甲方负责全部供料的三种方式中,最终确定的方式为:________________________ 其中:甲方供料(见附表二之一) 乙方供料(见附表二之二) 开工日期____________年___________月___________日 竣工日期___________年__________月___________日 第二条甲方工作 ,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工。 、电源为乙方使用。 。 (包括梁、柱、板、墙等)或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。 ,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。 。 第三条乙方工作 、防火规范、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。 ,不得扰民及污染环境。 。 第四条工程变更 工程项目及做法如需变更,双方必须协商一致,同时调整相关费用(见附表三)。 第五条工程工期 ,工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。 ,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。 、停电及其它不可抗力因素而影响工期的,工期相应顺延。 第六条工程验收和保修 ,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表四)。在工程款结清后,办理移交手续。 。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单(见附表七)。 第七条工程价款及结算 ,本工程的价款为人民币(大写)___________元(见附表五)。 ,甲方按下表直接向乙方支付工程款项: 支付次数支付时间支付金额各次支付金额占总金额的% 第一次开工前三日60%