专升本工程管理真题模拟题[1].pdf

该【专升本工程管理真题模拟题[1] 】是由【青山代下】上传分享，beplayapp体育下载一共【8】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【专升本工程管理真题模拟题[1] 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。:..项包括:一、选择题A、更改工程有关部分的标高、基线、,此种承包方式B、增减合同中约定的工程量称为()。C、改变有关工程施工时间和顺序A、包工不包料B、统包C、包工部分包料D、包工包料D、,凡在我国境内投资兴建的工程建设项目,都E、仲裁机关要求停止施工必须实行(),接受当地建设行政主管部门的监督管理。13.《建设工程施工合同(示范文本)》中,因以下原因造成的工期A、报建制度B、监理制度C、工程咨询D、项目合同管理延误,经工程师确认,工期相应顺延:()。,为使业主修改合同,可准备“两A、承包人未能按合同约定质量标准施工个报价”,并阐明,若按原合同规定,投标报价为某一数值,但倘若B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能合同作某些修改,则投标报价为另一数值,即比前一数值的报价低一正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工定的百分点,以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估不能正常进行D、设计变更和工程量增加算的价格而不能只报备选方案的价格,否则可能会被当作“废标”来E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8处理,此种报价方法称为()小时A、不平衡报价法B、多方案报价法C、突然袭击法D低投标价夺标法14.《建设工程施工合同(示范文本)》中,属于发包人的义务有:)《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具可通过()约定承发包双方的权利和义务。备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书B、将施工所需水、电、,在主体结构施工时因墙地点,并保证施工期间的需要。体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现检验的费用和工期的处理表述正确的是()。场内的主要交通干道,满足施工运输的需要,,工期由承包方承担通。,工期由发包方承担D、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。,工期由承发包双方协商E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,。,分部分项工程量的单价为直接费。,因此,《担保法》接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定;间接费、利润、规定,具有清偿能力的法人、其他组织或公民才可以充当保证人。以税金按照有关规定另行计算。此种方法称为:()下不得做保证人的单位有:()A、工料单价法B、综合单价法C、清单计价法D、其他方法A、国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款7.《合同法》规定:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行进行转贷的政府行政法人可以做担保人);一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债B、学校、幼儿园、医院等公益事业单位;务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称C、社会团体;E、银行为:()。D、企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。A、同时履行抗辩权B、,是指合同当事人之间的债权债C、先履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权务关系归于消灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约8.()是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意定义务后的正常终止,也可以是在双方约定的义务未履行完时,由于思表示()某一事件的发生而被迫终止。《合同法》规定了如下几种合同终止的A、要约B、承诺C、留置D、定金情况:()()是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务相互抵销成合意而被法律认为合同已经客观存在。D、债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务A、成立B、订立C、质压D、()情况,.()是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同A、投标人未按时参加开标会担保方式。B、投标书主要内容不全或与本工程无关,字迹模糊辨认不清,无法A、质押B、定金C、债务的免除D、债务的混同评估C、标书情况汇总表与标书相关内容不符11.()承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直D、标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代接费),加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总理人印鉴E、数据和文字清晰造价。它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、,评审内容主要包括:()详(如采用设计一施工连贯式的承包方式,签约时尚无施工图纸及详A、法人资格B、商业信誉C、财务能力D技术能力E、施工经验细设计文件)的情形,如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。:()A、固定总价合同B、计量估价合同A、招标文件B、市场价格信息C、投标文件C、单价合同D、成本加酬金合同D、工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底12.《建设工程施工合同(示范文本)》中,能够构成设计变更的事E、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料,施工:..()合同中承担了项目的全部风险。,应当具有编制招标文件和组织评标的A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调A能力,具体包括:(),分部分项工程量的单价为全费用单价。A、具有项目法人资格(或者法人资格)全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财润、税金。工程量清单计价法的单价主要采用此种方法,被称为:务和工程管理等方面专业技术力量;()。C、有从事同类工程建设项目招标的经验A、工料单价法B、综合单价法C、定额法D、其他方法D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员35.“当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行,一方E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章在对方履行之前有权拒绝其履行要求。()的施工企业。定时,有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为:()A、营业执照B、相应资质等级证书C、投标文件A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权D、招标文件E、施工组织设计C、后履行一方享有的抗辩权D、,还可依承包内容的不同细化为:()36.()是指受要约人同意要约的意思表示。三种方式。A、要约B、承诺C、留置D、.()—经营—,按合同规定在合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。23.《合同法》规定合同无效的情形有()A、留置B、承诺C、定金D、要约A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益38.()是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应B、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的文字规定,但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益权。这种索赔要求同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。E、违反法律、行政法规的强制性规定A、合同中明示的索赔B、,依研究的任务和深度通常分为三个阶段:C、工期索赔D、道义索赔B()。A、机会研究B、可行性初步研究C、可行性研究D、概算E、预算必须采取特定形式的为()。,建设项目可行性研究的主要内容包括()A、要式合同B、不要式合同C、单务合同D、无偿合同A、预算B、经济效果评价C、产品成本估算40.()就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图D、投资估算和资金筹措E、环境保护纸及工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一次包死。在26.()是依据法律的规定或合同的约定,合同当事人一方(债执行过程中,除非发包人要求变更原定的承包内容,承包人一般不得权人)有权留存所占有的对方的财产,以保扩自己的合法权益。要求变更承包价。A、留置B、定金C、抵押D、债权人免除债务A、计量估价合同B、固定总价合同27.()是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全C、单价合同D、成本加固定百分比部转让给第三人的法律行为。41.()是在合同履行过程中,当事人一方就对方不履行或不完A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让全履行合同义务,或者就可归责于对方的原因而造成的经济损失,向28.()是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存对方提出赔偿或补偿要求的行为。在。A、变更B、终止C、反索赔D、索赔A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、:()A、,在国际上通过公开的广泛征集投标者,引起投B、邀请招标C、询价、报价、签订合同D、直接订购E、抵押标者之间的充分竞争,:()两种。获得设备或材料,这种招标方式叫做()A、社会救济基金B、养老保险基金A、国际竞争性招标B、有限国际竞争性招标C、国家福利基金D、一般保证E、连带保证C、询价采购D、:(),通过调整内部各个项目的报A、竣工结算文件已编制完成价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的B、工程项目已经列入年度建设计划经济效益,这种报价技巧叫做()C、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料A、根据中标项目的不同特点采用不同报价D、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价E、招标工程中标通知书已经下达D、。,实际上就是()。人只履行合同约定的部分义务,则属于部分履行或不完全履行。如果A、按照合同有关条款B、项目全过程招投标当事人完全没有履行合同约定的义务,则属于合同未履行或不履行合C、勘查设计招投标D、材料、设备供应招投标同。()为依据。有:()A、工程预算B、结算资料C、工程变更D、合同A、通知B、协助C、保密D、债务的免除E、债务的丢失:...通常情况下,下列施工招标项目中应放弃投标的是:()。A、报价适中B、报价合理C、报价最低D、报价最高A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目CB、工程规模、,承包商自有设备可按C、本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较低或风险较()计算索赔费用。大A、施工机械台班费B、施工机械台班折旧和设备使用费D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目C、施工机械台班折旧费D、施工机械市场租赁费CE、():()。索赔。、施工损失和利润损失B、,已经批准C、经济补偿或工期延长D、、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,,如果当事人一方不执行,()人民法院申请强制执行。.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成包括()等。BA、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、,选择中标单位的标准有()。49.“三通,一平”是指:()A、设计方案的优劣B、设计单位的人员多少C、设计进度的快A、施工场地平B、施工场地路通慢C、给排水通D、电通E、通信通D、设计费报价高低E、,建设项目可行性研究的主要内容包括()()。A、竣工决算B、经济效果评价C、产品成本估算A建设单位B承包人C监理单位D设计单位E分包方D、投资估算和资金筹措E、(),可以用于抵押的有()。A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同A、房屋B、机器C、土地使用权D、支票E、,其余部分具ABCE则由建设单位或总包单位负责供应,此种承包方式称为()《建设工程施工合同(示范文本)》规定,在施工中由于()A、包工包料B、包工部分包料C、包工不包料D、包清工造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。,由一个承A、乙方未能及时调配施工机械B、发生不可抗力包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同C、雨季天数增多几天D、工程量变化和设计变更的专业承包单位去完成,并统一协调和监督它们的工作。在一般情况E、一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时下,建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系,而不与各专业BDE承包单位发生直接关系。该承包方始称为()()A、分承包B、总承包C、阶段承包D、专项承包A、工期因素B、质量因素C、,工期较短时,发包人宜采用()合同。D、本招标工程资金来源因素A、总价可调B、总价不可调C、单价D、成本加酬金E、()之后进行。()作用。A、施工全部完毕B、保修期满C、竣工验收报告批准D、装修完毕A、()原因导致工期延误,承包人应当承担违B、给上级主管部门提供核实建设规模的依据C、是评标的参考依约责任。据A、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化D、是进行工程结算的重要依据E、,必须遵循一定程序。依据ABC在研究招标文件后,接下来要()。()A、调查招标环境B、确定投标策略C、办理资格审查D、进行投标A、施工图纸及说明书B、预算定额C、,投标单位在投标报D、人工、材料、机械台班预算价格E、资金筹措方案ABCD价中,、可靠的标底,必须在工程概算或施工图预算的基价,在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写,则()础上考虑()等因素。A、允许投标单位补充填写B、视为废标A、目标工期B、质量要求C、价款的支付C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D、材料差价因素E、施工组织设计ABDED、,,采用技术规格简单的初级商品,由于其性能方式处理:()质量相同,可把价格作为唯一尺度,将合同授予()的投标者。A、返还原物B、赔偿损失C、收归国有或返还集体:..、统一政策,分级管理E、,施工许可证的申请者是()。72.《建设工程施工合同(示范文本)》的附件包括()等。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、设计单位A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书CD、专用条款E、,当事人应当请求()撤销。,()是承包人的责任A、建设行政主管部门B、人民法院C、监理单位D、设计单A、支付勘察设计费B、提供开展勘察、()合同中承担的风险最小。C、提交勘察设计成果D、勘察设计人员进入现场时,提供必要的A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金生活条件BE、()合同中承担的风险最小。:()A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金A、平面控制测量B、高程控制测量C、地形测量DD、摄影测量E、《合同法》的规定,执行政府指导价的合同,()人一方逾期提取标的物,则()。A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量A、遇价格下降时,按照原价格执行B、遇价格上涨时,按照原D、质量E、,承诺自()时生效。C、无论价格升降,均按原价格执行D、无论价格升降,均按新A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、(),联合金融界组成财团,A、承包商向业主提出的索赔B、分包商向总包商提出的索就某个工程项目向政府提出建议和申请,取得建设和经营该项目的许赔可。这些项目一般都是大型公共工程和基础设施,如隧道、港口、高C、承包商向供货商提出的索赔D、业主向承包商提出的索赔速公路、电厂等。政府若同意建议和申请,则将建设和经营该项目的D特许权授予财团。财团负责资金筹集、工程设计和施工的全部工作;,总包单位与施工单之间是经济合同关竣工后,在特许期内经营该项目,通过向用户收取费用回收投资、偿系,具体来说()。还贷款并获取利润;特许期满将该项目无偿地移交给政府经营管理,A、总包单位是甲方,相当于业主身份此种方式称为()B、总包单位是甲方,相当于业主代理商身份A、建设全过程承包B、阶段承包C、建造—经营—转让承包D、C、施工单位是乙方,相当于业主代理商身份分包CD、总包单位与施工单位都是乙方,总包单位相当于总承包商,,工程施工合同的成立可分为要约和()两个阶段。单位相当于分包商BA、履约B、承诺C、要约邀请D、《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是()。,独立享有民事权力和承A、违约方当事人客观上存在违约行为担民事义务的()。B、违约方当事入主观上有过错A、自然人B、公民C、领导者D、组织DC、()行为的,给对方造成损失的,行为D、由合同当事人在法定范围内自行约定A人应当承担损害赔偿责任。,下列不正确的说法是()。A、故意抬高价格的B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判A、评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结的果确定前应当保密C、合同谈判缺乏诚意D、故意隐瞒与合同有关的重要事实DB、评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,,()合同是可撤销的合同。人以上的单数A、当事人的意思表示不真实C、评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级B、恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的职称或者同等专业水平C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益D、评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触BD、,建设工程合同是广义的(),当事人应当履行。当一方当事人不A、委托B、技术C、承揽D、保管C履行仲裁决议时,()的投标人,根据招标条件,经过()申请执行。初步研究和估算,在指定期限内填写标书,提出报价,并等候开标,A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会决定能否中标的经济活动。BA、合法资格B、良好信誉C、委托丰富经验D、合法83.()是合同当事人双方权利义务公同指向的对象,即合同法律资格和能力D关系的客体。()原因导致工期延误,承包人应当承担违约A、标的B、货物C、质量D、数量A责任。:..、不可抗力B、承包人的设备损坏C、设计变更D、工程(4)向投标人发出投标资格预审通知书,对投标单位进行资格预审。量变化B(5)向投标人发出招标文件。采用投标人资格预审方式的,,招标单位应通过()方式通只向资格预审合格的投标人发出招标文件知所有投标单位。(6)组织必要的答疑、现场勘察、解答投标人提出的问题,编写答A、书面形式B、投标预算会C、口头形式D、补充文件E、电疑文件或补充投标文件等。话形式AB(7)接受投标书。()来编制。(8)组织开标、评标、决标。A、基本直接费单价法B、工料单价法C、全费用单价法(9)招标人自确定中标人之日起十五日内建设行政主管部门提交招D、综合单价法E、混合单价法BD标投标情况的书面报告。、设计合同的订立时,发包人的相关工作包括()。(10)向投标人发出中标或未中标通知书。A、对承包人的资格审查B、对承包人履行能力的审查(11)与中标人订立书面委托监理合同。C、合同形式的确定及条款的拟定D、,准备采用不平衡报价法,请简述不E、完成勘察、设计任务ABC平衡报价法的基本内容。不平衡报价法:在工程项目投标中,,包括()高总报价的前提下,通过调整个别分部分项工程的报价,这样既不影A、初步勘察B、详细勘察C、地形测量D、摄影测量E、线响总价,又能在中标后得到更理想的经济效益。采用这种方法主要为路测量AB实现两个目的:一是早收钱,二是多收钱。:(),标底的编制方法的具体内容。A、水文地质测绘B、地质物理勘探C、钻探(1)工料单价法D、抽水试验E、地下水动态观测ABCDE工料单价法的具体做法是根据施工图纸及技术说明,按照预算定额规二、简答题定的分部分项工程子目,逐项计算出工程量,再套用相应定额单价(或简答题答案单位估价表)确定直接费,然后按规定的取费标准确定其他直接费、?1)作为建设项目投间接费、计划利润和税金,还要加上材料调价系数和适当的不可预见资决策的依据费,汇总后即为工程预算,也就是标底的基础。2)作为编制设计文件的依据(2)综合单价法3)作为向银行贷款的依据综合单价法编制标底各分部分项工程的单价,应包括人工费、材料费、4)作为建设单位与各协作单位签订合同和有关协议的依据机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润税金以及5)作为环保部门、地方政府和规划部门审批项目的依据采用固定价格的风险金等全部费用。确定综合单价后,再与各分部分6)作为施工组织、工程进度安排及竣工验收的依据项工程量相乘汇总,即可得到标底价格。7)。建设工程招投标的概念:,评标的主要任务。评标的主要任建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,公开招标或邀请投标务:人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择(1)开标前制定评标办法优选定得标人的一种经济活动。(2)对投标书进行分析、评议建设工程投标是工程招标的对称概念,指具有合法资格和能力的投标(3)决定中标单位人根据招标条件,经过初步研究和估算,在指定期限内填写标书、,评标工作的主要内容。(1)投标出报价并等候开标,以此决定能否中标的经济活动。文件的符合性鉴定。、材料采购中的公开招标方式的具体内容。公开招标(2)价格分析。又称为国际竞争性招标和国内竞争性招标。(3)技术评估。国际竞争性招标就是公开地广泛地征集投标者,引起投标者之间的充(4)商务评估。分竞争,从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材(5)投标文件的澄清。料。(6)综合评价与比较。国内竞争性招标适合于合同金额小、,资格预审的程序。(1)刊登长、劳动密集型生产或国内获得货物的价格低于国际市场价格,行政资格预审公告。与财务上不适于采用国际竞争性招标等情况。国内竞争性招标亦要求(2)出售资格预审文件。具有充分的竞争性,程序公开,对所有的投标人一视同仁,并且根据(3)对资格预审文件的答疑。事先公布的评选标准,授予最符合标准且标价低的投标人。(4)报送资格预审文件。,分标应考虑哪些因素?分(5)评审资格预审文件。标时应考虑的因素有:(6)通知评审结果。(1)工程特点。。(1)招标人确定招标方式;到建设行政主(2)对工程造价的影响。管部门办理备案手续。(3)有利于发挥承包商专长。(2)编制招标文件。(4)工地管理。(3)发布招标公告或发出投标邀请通知书。(5)其他因素(如资金问题、设计图纸完成时间)。:..简述我国施工招标中编制标底的主要依据。施工招标中,。底的主要依据:建设监理招标与投标的基本程序如下:(1)招标文件。(1)招标人组建项目管理班子,确定委托监理的范围,自行办理招(2)工程施工图纸、工程量计算规则。标事宜的,应在招标投标办事机构办理备案手续;(3)施工现场地质、水文、地上情况的有关资料。(2)编制招标文件;(4)施工方案或施工组织设计。(3)发布招标公告或发出邀标通知书;(5)现行工程预算定额、工期定额、工程项目计价类别及取费标准、(4)向投标人发出投标资格预审书,对投标人进行资格预审;国家或地方有关价格调整文件规定等。(5)招标人向投标人发出招标文件,投标人组织编写投标文件;(6)招标时建筑安装材料及设备的市场价格。(6)招标人组织必要的答疑、现场勘察,解答投标人提出的问题,、材料采购中的邀请招标方式。设备、材料采购的邀编写答疑文件或补充招标文件等;请招标是由招标单位向具备设备、材料制造或供应能力的单位直接发(7)投标人递送投标书,招标人接受投标书;出投标邀请书,并且受邀参加投标的单位不得少于三家。这种方式也(8)招标人组织开标、评标、决标;称为有限国际竞争性招标,它适用于合同金额不大,或所需特定货物(9)招标人确定中标单位后向招标投标办事机构提交招标投标情况的供应商数目有限,或需要尽早交货等情况。的书面报告;(10)招标人向投标人发出中标或者未中标通知书;邀请招标两种方式。招标人采用公开招标方式的,应在当地建设工程(11)招标人与中标单位进行谈判,订立委托监理书面合同;发包承包交易中心或指定的报刊上发布招标公告。招标人采用邀请招(12)投标人报送监理规划,实施监理工作。标方式的,。知书。依据委托设计的工程项目规模以及招标方式,各建设项目设计招标公告和邀标通知书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性招标的程序繁简程度也不尽相同。国家有关建设法规规定了如下的标质和数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。准化公开招标程序,。为了使投标人能够正确地进行或酌减。投标,设计招标文件应包括以下几方面的内容:(1)招