赶工措施费.doc

该【赶工措施费 】是由【泰山小桥流水】上传分享，beplayapp体育下载一共【7】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【赶工措施费 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。精选beplayapp体育下载赶工举措费一、见解赶工举措费是指当发包方要求的工期少于合理工期或许工程项目因为自然、质以及外面环境的影响以致工期延缓,发包方为知足发包方的工期要求,经过采相应的技术及组织举措所发生的,应由发包方负担的开销,包含为赶工所额外增的人工、资料、机械费、劳务损失、加班班次奖金以及相应的规费和税金等。二、分类主要分为两大类,一种是发包需支付的赶工举措费;另一种是发包方必支付的赶工举措费。对赶工举措费的定需依据招标文件的要求及合同、工程现场施工状况、四周的环境及天气等方来认定赶工举措费。发包方需支付的赶工举措费:,假如要求的工期比规定的工期定额缩短20%以上(含20%)的,应计算赶工举措费。赶工举措费怎样计取应在招标文件中明确。因为施工单位原由造成不可以够按合同工期完工时,计取赶工举措费的须扣除,同时还应赔偿因为误工给建设单位带来的损失。其损失开销的计算方法或规定应在招标文件中明确。一些体育竞赛场馆项目要求在预约的竞赛日期前交工,一些讲课楼项目要求必然在规定的开学日前达成的,由此就产生了赶工举措费问题。,因合同商定的非施工单位原由以致工程缓期,而发包方又要求该项工程必然在施工合同商定的日期前完工的,这些状况主要有:1)发包人未能按合同商定的时间供给施工图纸以及组织图纸会审和设计交底,或因设计错误,影响工程施工的正常进行。2)发包人未按合同商定供给施工场所,施工现场未达成,施工条件不具备,以致影响工程的正常张开。3)发包人未能按商定日期支付工程预支款、进度款,以致工程施工不可以够正常进行。4)发包人现场工程师未能按商定实时供给所需的指令、确认、赞同样,或因发包人现场工程师的错误指令或行为,以致工程歇工或施工不可以够正常进行。5)因工程构造或规模的更正,以致施工不可以够正常进行,或施I:时间增添。6)发生合同商定的地震、台风、暴雨等不可以抗力。.精选beplayapp体育下载7)发包人另行发包的工程未能在规定的时间内达成规定的工作内容,以致影响下道工序正常进行的。8)按合同规定应由发包人供给的资料、设备,发包人未能在规定的时间内按商定的品种、规格、型号、数目、质量等级运指定地址,以致影响施工的正常进行的。9)施丁现场发现化石、文物,以及有地质或考古意义的构造物或其余古迹或物件,需要暂停施工的,以及一些本该在招标报价中考虑的地质或其余风险,因为其所需开销较高而被省略而造成的延缓及赶工。)施工过程中,因为各样原由,假如建设单位要求按合同T期提早完工交托使用,应试虑计取提早工期奖。如业主要求需要提早发挥项目效益,也可能要求承包方赶工。2)当承包商被要求按原计划达成已经被延缓的,或许工程量需要增添的工程,承包商要求延伸工期,但业主加以拒绝,为了不违犯工程合同,承包商只有采纳赶工方能达成。可是此后经过法院或评审团确立承包商确有延伸工期的权利,这时业主就违犯了合同,承包商便能够依据合同获得赶工举措费,好多赶工争议便由此产生。发包方不用支付的赶工举措费:赶工对应由承包商负责的缓期,在工程师不同意缓期的状况下,承包商应自费采纳加快举措挽回延缓,并担当所以可能给业主带来的附带开销。在承包商没有任何原由要求延伸工期的状况下,工程师以为工程或其任何区段在任何时候的施工进度太慢,不符合完工限时的要求,则工程师应将此状况通知承包商,承包商应在工程师的同意之下,采纳必需的步骤,加快施工速度,以使其符合完工限时的要求。这一规定表示,对应由承包商负责的缓期,在工程师不同意缓期的状况下,承包商应自费采纳加快举措挽回延缓,并担当所以可能给业主带来的附带开销。三、依据的法例文件1、,或承包人提出提早完工的建议能够给发包人带来效益的,应由监理人与承包人共同磋商采纳加快工程进度的举措和校订合同进度计划。发包人应担当承包人由此增添的开销,并向承包人支付专用合同条款商定的相应奖金。2、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201).,发包人应经过监理人向承包人下达提早完工指示,承包人应向发包人和监理人提交提早完工建议书,提早完工建议书应包含实行的方案、缩短的时间、增添的合同价钱等内容。发包人接受该提早完工建议书的,监理人应与发包人和承包人磋商采纳加快工程进度的举措,并校订施工进度计划,由此增添的开销由发包人担当。承包人以为提早完工指示没法执行的,应向监理人和发包人提初版面异议,发包人和监理人应在收到异议后7天内予以回复。任何状况下,发包人不得压缩合理工期。发包人要求承包人提早完工,或承包人提出提早完工的建议能够给发包人带来效益的,合同当事人能够在专用合同条款中商定提早完工的奖赏。四、计算内容施工单位为了能在建设单位规定的工期里达成施工任务所采纳的赶工举措的开销。赶工举措费包含为了抢工期额外投入的人工费、为加快施工进度采纳技术举措所发生的资料费机械费等开销。赶工举措费主要包含::主假如为赶工所增添人力、物力;人力主要指多投入的人力,以及因人力过多,进而在必然程度上单个工人劳动效率的降低(工人夜餐费照明费照明设备及灯具摊销夜间施工工效降低);物力主要为赶工所投入资料、设备或采纳新技术、新资料的开销,以及资料投入太多而造成的资料耗费加大(模板及支撑资料超用摊销和运输费)等等;所有这些能够起初谈好包干开销,也能够实时征采甲方建议获得同意后付诸实行,实时办理有关签证,一般计取相应开销。详细采纳什么举措,应由工程技术人员编制“赶工举措方案”,并经过建设单位的审批,估计人员应当依据经建设单位同意的“赶工举措方案”计算赶工措施费。假如赶工期发生在麦收时期或春节时期,那么人工单价以定额工日单价,忧如又有点低了,这样施工单位是亏了点,但也没方法,假如想调,需要和甲方办理工日签证单价进行调整。赶工举措费第一要看合同商定的工期,假如实质施工甲方要求工期在提早,就能够与甲方磋商赶工举措费。举措费计算原则是按实质增添开销。按实质:比方说增添夜间施工照明,资料及电费,抢工降效增添人工更开销。详细依据没有。各地域的基数也不同样。赶工举措费应当包含:周转资料投入量增添费人工降效和加班增添的开销机械使用增添费资料耗费增添费依如脚扎实地的原则并办理有关资料。.精选beplayapp体育下载依据甲方要求赶工期,乙方依据自己的状况为赶工期所要增添投入的开销,包含人、材、机等及管理费开销、举措开销等方面去考虑。就是为了加快施工进度而增添的人工、机械、资料开销。五、计算方法赶工开销包含延伸劳动时间的加班开销,增添的设备出入场费,管理开销,周转资料、工用具的摊销费,以及增添的暂时设备开销等。详细计算方法以下:1、赶工时段(天数)从业主要求赶工之日(或明确完工时间承包人开始增添赶工投入)起至赶工结束日止,分为正常工作日、歇息日和法定休假日。2、延伸工作时间增添开销1)均匀每日赶工增添班工日计算赶工所增添的加班工日为赶工时期实质达成工程量所耗费的人工工日减去招标时赶工时期计划投入的工日数目。赶工时期计划投入的工日数目以招标文件《劳动力进场计划表》进行统计。赶工时期实质达成工程量所耗费的人工工日数目的计算,先将赶工时期所达成的工程量进行统计,此后以招标文件商务部份单价分析作为计算依据,将每个项目单位工程量使用工时(招标文件无单价分析的单价套用招标时所使用定额的相应子目)计算出来,以8小时/工日计算进而得出赶工时期所耗费的人工总工日。均匀每日投入的工日:实质工程量总投入工日除以赶工施工工期。2)加班工日单价依据劳动法例定,每日工作8小时之外和节假日加班薪资标准,以合同人工单价为基数进行计算。《劳动法》规定:①、安排劳动者延伸正常工作时间的,支付不低于正常薪资150%的酬劳;②、歇息日安排劳动又不可以够安排补休的,支付不低于正常薪资200%的酬劳;③、法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于正常薪资300%的酬劳。均匀每日赶工所增添的加班工日乘以相应的加班人工单价乘以赶工天数(按正常工作日、歇息日和法定休假日划分)即为延伸工作时间增添的开销。3、增添设备的出入场费:依据监理签认设备等增添的数目和承包人公司所在地至施工现场的出入场开销计算。4、增添的管理开销:以增添的人员加班开销为基数,按必然比率计取。该比率能够依据合同规定的间接费费率申报,最后由监理工程师、业主和承包人三方磋商确立。.精选beplayapp体育下载5、增添的暂时设备及其余开销:如暂时住处、施工平台、增添砼早强剂等,这些为赶工而高出原合同规定的开销,其工程量由监理人签认,项目单价按合同价或更正原则申报。6、增添的安全文明施工开销:安全防备设备等,为赶工而高出原合同规定的开销,其工程量或开销由监理人签认。赶工举措费的计算方法假如发包人同意相应延伸总工期,则赔偿上述开销即可;假如发包人不同样意延伸总工期,而采纳赶工举措时,增添的资源开销计算以下:1、人工费包含基本薪资、加班薪资、税金、保险费、福利费、劳保费、交通费、津贴和奖金等。2、施工机械费包含所有开销,按增添的台班费计算(包含固定开销和运行开销)。3、资料按现行价钱和增添的数目计算。4、相应管理费和收益(假如是不可以抗力惹起的歇工,不考虑收益)计算合同单价项目赔偿开销是用单价差价分析法,经过套用合同定额和取费标准,代入赶工状态下人工、机械使用、资料等估计价钱,挨次得出基本直接费、其余直接费、间接费、收益和税金的差额,求得单价差价,再乘以工程量。计算更正新增单价项目开销,经过套用承包商提出的定额和取费标准进行单价分析,求得单价,乘以工程量。所有合同单价项目的赶工赔偿开销。没有签增补合同,应按原合同履行。赶工部分只好记取人工,模板按定额计算规则记取六、费率各地的计算方式不太同样。一般赶工费会在合同中商定。假如没有商定。由乙方提出(一般按实质达成时间处以合同工期*100%计算出费率后,再乘以总造价中人工费+机械费=赶工期所发生的开销),建设单位进行核实确立结算是增添。依据开销文件,应当按实质发生计算,一般在合同中有有关商定。%。%之内的原则上不计算赶工费。%时,在编制施工图估计、招标标底、工程量清单控制价(拦标价)时,按单位工程(人工费+机械费)*%计算。工程结算时,按合同商定计算。(软件里面需要自己在开销汇总的地方手动增添一行,把计算基数和费率填入就能够了).精选beplayapp体育下载七、赶工举措方案的编制赶工工程立项此后,承包人应依据赶工前后的施工强度,编制赶工举措。赶工举措应包含3部分:第一部分为赶工事实确实认,即上述实质工期比合同工期减少的原由和依据,依据资料包含工期确认资料、业主要求完工时间提早的正式文件。第二部分为各样资源比较分析,突出赶工前后各样资源数目和工作强度的变化,包含增添的人员数目和人均劳动时间,周转性资料和工程量,施工用具和机械设备的规格型号和数目,暂时生产设备内容和工程量等。第三部分为赶工的制定的各样保障举措,如增强工序间连接的举措、赶工材料供给保证举措、质量及安全保证举措等。此中赶工举措方案的第二部分是计算索赔开销的计算依据(计算开销时应以实质签证数目或同意的计算方法为准),特别重点。怎样确立赶工前的资源量呢?因为赶工项目的特别性,每道工序的连接都十分的紧张,且工地24小时不中断连续作业,所投入的人员、机械设备是随进度而变化的,管理的灵便性比较大,没法依据现场实质投入的人员及设备进行数目统计。所以,赶工开销是以赶工时期所达成的工程量所包含的人、机、材数目及额外增添的设备、资料与承包人招标时编制的资源投入进行比较,进而计算出赶工时期所增添的投入开销。,怎样计算?答:要包含:工人夜餐费照明费照明设备及灯具摊销夜间施工工效降低模板及支撑资料超用摊销和运输费。以下例:1、,依据甲方工期要求,增设2层的模板,方木及模板支撑4800M2,按37元/M2算:4800*37=、模板制、安机械设备:4800m2*5元/m2=24000元2、租凭、周转材未有效利用,涨价等要素非正常状况下加固加密等耗量等:4800m2×3元/m2=14400元3、安全设备、设备投入:4800m2×2元/m2=9600元4、增添劳动力,秋收保勤增添工人薪资增添劳力、秋收保勤增添工人薪资100人*43元*20=860005、雨雪天增添开销雨雪天影响施工10天,150人*10天*50元=75000元机械使用租借费:100*4*10=、夜晚施工:照明费、照明灯具摊销费、夜间施工效率降低增添人工费,工人夜餐费。*1000瓦=8000瓦,施工作业区照明灯具10*1000瓦=100000瓦18000*10小时*20*=:150人*30*20天=90000元7、一次性现金投入利息:100万(计算1个月2%):20000元8、管理费用:4800m2×2元/m2=9600元.