分包合同范本.docx

该【分包合同范本 】是由【ATONGMU】上传分享，beplayapp体育下载一共【15】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【分包合同范本 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。分包合同甲方:乙方:签订地点:签订时间:合同编号:分包合同分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责,完成根本建设工程的合同。分包合同又是怎么一回事呢以下是律图网我为大家整理的分包合同范文,欢送参考阅读。分包合同范文1甲方:乙方:一、甲方托付乙方施工软件园二期8#~10#楼瓦工6#~10#楼干挂等工作量最终数量总价以现场审核为准。二、甲方指派陈-恕为现场负责人,乙方指派高志春为现场负责人,乙方必需听从甲方现场治理人员的指导,听从甲方的一切布置。三、承包方式:四、施工日期:年月日至年月日五、质量等级:合格六、保修期:两年七、施工内容:合计:、双方责任:1、平安责任:乙方在施工期间包平安,如消灭任何事故与甲方无关。甲方供给相关的设备(配电箱、电气照明、施工用水)协作乙方现场施工,甲方尽量改善现场施工条件。2、人员食宿3、运送费用4、施工前供给施工范围内的图纸一份,并进展图纸技术交底和平安交底。乙方在签本合同的三天内必需供给施工人员花名册、身份证复印件给甲方进展登记,并供给一份具体的工程进度方案表(按甲方总进度表),编制月、旬工程进度方案,如乙方在未经甲方许可下拖延工期,每超过一天为2023元/天进展罚款。5、施工过程中,乙方必需做好各工种之间的协作,做好分项、分部工程交接,并做好隐蔽工程验收和质量评定,未进展检查验收的工序不得进展下道工序的施工,进展验收合格工序移交下道工序施工后,下道工序必需对上道工序工作进展负责,并做好半成品,成品的庇护工作,同时严格按国家定额的损耗掌握好材料,超标局部由乙方担当,照实际施工时有超标的需甲方认可。不得产生相互扯皮现象。乙方进场时甲方应供给工作面,无工作面导致乙方无法施工,工期由双方协商解决。6、必需教育全部施工人员遵守各项规章制度,自觉遵纪守法,平安施工,标准施工,文明施工,不得吵架,不得斗殴,如发生冲突应通过现场治理人员协调解决,或上报司法机关进展裁决,并对责任方进展500元的惩罚。7、必需依据质量目标要求和施工技术标准组织施工,确保施工工程质量,因质量缘由造成返工的材料、人工均由乙方担当。乙方必需无条件地在规定时间内返工到达原定质量等级。如工程最终质量达不到原定质量等级要求,则在结算时按原应付的80%进展结算。8、负责人在施工过程中,不得擅自离开岗位,要合理安排工作,如有特别状况离开必需向现场治理人员请假,得到同意后才能离开,否则惩罚200元/次。9、乙方的施工人员在施工过程中必需遵守《现场平安文明施工治理制度》。严禁在施工现场吸烟,随地大小便,如违反,除严峻教育外,进展200元的惩罚,再次觉察开除出工地,并再处5倍的罚款。10、乙方(分包人)应当依法与在该工程施工过程中使用的工人签订书面劳动合同,建立劳动合同关系。11、乙方负责工人的社会保险,乙方和员工应当按时足额申报缴纳社会保险费,其中员工应缴纳的社会保险费由乙方代扣代缴。12、甲方支付给乙方的工程款中包含工人的工资、社会保险费、个人所得税等用工费用。13、乙方保证执行国家劳动标准,供给相应的劳动条件和劳动庇护,负责保障工人的生命平安和身体安康。14、工人因工作患病事故损害或患职业病,乙方应负责准时救治,并负责处理一切工伤事宜。九、付款方式:按实结算十、其它:本合同未尽事项,本着互谅原则协商解决,如协商不成任何一方可依法向所在地人民法院起诉。上述条款甲乙双方均无异议,经双方签字后生效,本合同一式两份,甲、乙方各执一份,款项结清后自动生效。甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年 月 日 年 月 日分包合同范文2发包方(全称):(以下简称甲方)承包方(全称):(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成全都,订立本合同。一、分包工程概况工程名称:二、工期具体开工日期:以甲方通知为准,总工期50天。三、承包方式乙方包工,包机具、包平安、包工期、包风险、包辅材(焊条、胶、钉等、油漆除外)。四、合同价款及调整工程造价:五、工程款的支付1、施工队进场三日内付施工队合同总价的30%。2、整体钢架安装完毕由公司技术人员验收合格后付合同总价的30%3、整体屋面板及墙板安装完毕后由技术人员验收合格后付合同总价的30%4、工程全部完毕由甲方验收合格付合同总价的5%5、合同总价的5%留作质保金,保修期满后无质量问题一次付清(一年保修),在质保期内假设消灭质量问题,施工队接到通知后必需无条件准时修理,否则将重罚。六、工程质量标准1、本分包工程质量标准双方商定为:执行总包合同中关于质量的规定。2、质量评定标准依据总包合同相应条款履行。因乙方缘由工程质量达不到商定的质量标准,乙方应担当违约责任,必需返工修理,其工料费损失,由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。违约金计算方法或额度按总包合同执行。七、工程治理:1、乙方应履行并担当总包合同中与分包工程有关的甲方的全部义务与责任,同时应避开因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中商定的承包人义务的状况发生。2、乙方须听从总包单位的治理,严格执行总包单位对于现场的工作布置,具体包括:承包范围:、依据文明施工的要求,每天严格准时做到工完料清场地净的标准。、严格遵守现场文明治理的各项规章制度,按时参与每周一的平安例会以及周四晚的工作例会。、按时完成划定的卫生责任区内的清理工作,清理出来的废品搬运到指定的废品堆放地点。、严格依据施工标准的要求认真完成应当完成的各项工程检测调试工作。、甲方有权随时将不听从治理的个人和分包方清退出场,由此所引起的一切后果由责任方担当。、严禁乙方的各类人员以各种方式威逼恫吓甲方人员,如有发生视情节轻重赐予1000到5000元的罚款惩罚,情节严峻者赐予清退出场,触犯刑律者移交司法机关处理。3、就分包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行承包人依据分包合同所发出的全部指令。乙方拒不执行指令,甲方可托付其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。4、如遇施工过程中实际状况与设计图纸不符时,乙方应准时向甲方提出设计变更申请报告,得到批准前方可施工。5、乙方向甲方提交一份合格的进度方案,以保证分包工程如期竣工。6、乙方应当遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境庇护和平安文明生产等的治理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,并担当由于乙方责任造成的各类罚款。八、质量保修在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后,乙方应按国家有关规定对分包工程消灭的缺陷进展保修,具体保修责任依据甲方与乙方在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。九、保险与平安1、乙方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险,并为施工场地内有关人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。2、保险事故发生时,甲乙双方均有责任尽力实行必要的措施,防止或者削减损失。3、乙方必需严格遵守各项平安规章,由于自身缘由发生的各类事故,均由乙方自行解决处理,费用自理。4、严禁在甲方供给的宿舍内男女混住,由此引发的一切后果均有责任方担当。十、违约责任1、乙方分包的工程工程,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定,不能保证工程质量,或乙方内部消灭问题,并已严峻影响到工程进展时,甲方有权终止合同,造成损失,乙方应予赔偿。2、合同签订后不经双方协商同意,任何一方不得任意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工方案造成的经济损失;如甲方中途解除合同(乙方不听从治理被甲方清退出场除外),应赔偿乙方因此造成的经济损失。十一、合同份数1、本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方分别保存一份。2、本合同副本四份数,甲方三份,乙方一份。十二、争议解决当双方发生争议时,双方应当首先友好协商解决,协商不成可以申请仲裁或者直接向工程所在地人民法院起诉。十三、其他1、本合同未明确的条款参照总承包合同执行。2、本合同自双方盖章之日起生效,至工程结算完毕后失效。甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年 月 日 年 月 日分包合同范文3甲方:乙方:兹有甲方将上海第六人民医院门诊改造急诊工程托付乙方承包施工,为明确双方职责,便于落实治理,使工程能顺当、圆满、保质、保量地完成,经双方协商,特订立如下协议:一、工程概况:1、工程名称:上海第六人民医院门诊楼改造急诊工程2、工程地点:宜山路618号3、建筑面积:15000㎡