安装施工合同模板7篇.docx

该【安装施工合同模板7篇 】是由【库里都有2376】上传分享，beplayapp体育下载一共【27】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【安装施工合同模板7篇 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。2/39安装施工合同模板7篇安装施工合同模板篇1甲方:(签字):乙方:(签字):甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方某某市某某区某某村道工程(总长度1。4公里)施工事宜达成一致,签订本合同。一、乙方承包该工程的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备材料,乙方只负责施工。二、承包费用:8。5元/㎡三、支付方式:施工队进场预付20xx元,5天后再付5000元,经验收合格后付13000元,剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。四、工期:乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。五、其他约定:1、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责,与甲方无任何关系。2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失;2/393、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。4、水电由甲方负责。5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。甲方(签字):乙方(签字):安装施工合同模板篇2甲方:(发包方)乙方:(承包方)本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。::。第二条工程承包方式:包工包料。、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。、新教学楼供水工程所需增压成套设备。乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。。乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。。,其返工费用由乙方承担,工期不变。4/:乙方应提前一天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。第六条有关安全生产和防火等的现场管理约定:,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。,竣工前做好卫生清扫和处理工作。。,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。,禁止闲杂人等进入现场。,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第六条工程款付款方式:整体竣工验收合格后支付全部工程价款。第七条违约责任:,每逾期一天,%的违约金。5/,每逾期一天,%的违约金。第七条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除:,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订并按合同总价款10%支付对方违约金,立终止合同协议,解除本合同。:、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。第十条附则:6/39(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后工程不得转包。(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至20x年5月10日。甲方签字:乙方签字(盖章):年月日年月日安装施工合同模板篇3甲方:乙方:甲方将______工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务,确定经济关系,共同确保该工程质量、工期的全面完成,经双方协商一致,达成如下条款,以资共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、承包方式:5、合同价款:6、质量等级:7、工期:天(从进场安装之日起)8、发生下列情况时,工期顺延:不可抗力的自然灾害。(如下雨、大风、停电等)8/39设计修改后工程量增加。二、双方责任(一)甲方责任1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底;2、提供施工用水和用电接点位置;3、指派为甲方驻现场代表,对工程质量、进度进行监督。4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。(二)乙方责任1、乙方须在合同签订前,与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》,作为本合同的附件之一,否则,合同为无效合同。2、乙方须在合同签订后2天内,以书面形式向甲方报送管理人员资格证书;3、遵守法律法规和甲方的有关规定,按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用;4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任;5、加强现场文明施工管理,施工中不得影响环境卫生及占道,工程交工前要达到工完场清的要求;6、负责已完工程的成品保护,承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。8、质量:如果在施工中,阶段验收为不合格工程,除责成乙方拆除返工重建外,停工整改的一切费用由乙方负责,不顺延期工期;若工程验收为不合格,甲方不予验收,一切责任和损失由乙方承担。8/39因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡,其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。9、工期:按合同工期执行,每延误一天罚款一千元。施工过程中,如遇人力不可抗拒的灾害,工期顺延。10、转包:乙方不能转包,一经发现甲方有权终止合同,因转包造成的损失由乙方负责。11、进度:乙方不得以任何理由影响工程进度,否则,甲方有权要求更换,由此造成的损失由乙方承担,甲方拒付一切施工费用。12、停工:乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工,合同即告终止,甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员,由此造成的一切损失由乙方承担;13、其他施工单位的纠纷:乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理,引起的聚众闹事、打架斗殴等事端,造成停工或影响工程进度,所有损失由乙方承担。三、工程质量1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。2、经检查、检验、验收工程质量不合格,乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格,并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。10/39四、工程验收工程施工完毕,乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。五、工程保修工程保修期,自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算,按国家有关规定执行。保修期内,如因乙方原因造成的质量问题,由乙方无偿返修,若乙方未及时返修,甲方可自行返修,费用在乙方质保金中扣除。六、付款方式:序号拨款分次进行金额(元)七、附则:1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜,甲乙双方需另行签订补充协议,该协议与本合同有同等效力。2、本合同经双方签章后生效,一式二份,双方各执一份。3、本合同出现争议时,可向人民法院起诉。甲方:乙方:代表人(签字):代表人(签字):签订日期:签订日期:安装施工合同模板篇4承包方:(简称乙方)経双方协商,甲方将水电安装工程承包给乙方施工,为界定双方权利、义务和责任,根据国家相关法规和公平诚信原则,双方达成一致订立本合同。11/39一、施工总体要求:确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范,事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合,要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。二、承包方式及承包范围:1、承包方式:包工2、承包内容和范围:(1)本工程强电、给排水预埋工程;(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;(3)避雷针焊接和预埋;(4)临时设施的水电。三、计价与付款:1、计价方式:按建筑面积元/㎡包干价计算。2、计价内容:人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等,甲方除包干价外不再承担其他任何费用。3、付款方式:开工日期起,按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元,余款在完工并验收合格后30日内付清。四、施工质量要求:乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工,确保工程质量达到合格。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查,抓好质量事前控制。