建设工程合同范本(10篇).pdf

该【建设工程合同范本(10篇) 】是由【青山代下】上传分享，beplayapp体育下载一共【35】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程合同范本(10篇) 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。:..建设工程合同范本(10篇)建设工程合同范本篇1甲方:兰殿涛(以下简称甲方)乙方:兰学东(以下简称乙方)甲方兰殿涛,需建房屋三间,由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。经甲、乙双方协商,条款如下:一、甲方建筑范围整栋房屋建筑及乙方施工范围:房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱,楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮,内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。二、甲方要求建筑标准及质量1、,,三楼陆抖墙缩飞。2、内部结构需钢筋梁柱,必须由甲方确定,乙方不得擅自变更。3、乙方施工必须保证施工质量,。乙方施工期间,甲方视为质量不满如需返工,乙方得遵守甲方意见,损失材料费得由乙方承担赔偿。:..三、乙方承包施工价格及收费范围1、按照双方磋商,乙方收费为每平方米为壹佰零三元整(103元),乙方收方一楼、二楼按照东边墙角到西边墙角,附加西边檐边30公分,侧面按照前面墙角到后面墙角,附加后面檐边40公分,三楼按照一层平方米的三分之一收方。一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整(1600元)。四、甲方要求期限、付款1、在甲方材料满足情况下,乙方不得拖延时间,须按期完工,期限为农历五月竣工。2、甲方付款必须照乙方施工进度进行支付。整栋房屋完全竣工,甲方验收合格后一切款目付清给乙方。五、甲方提供甲方只提供房屋材料、茶水,不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。六、安全措施甲方要求乙方承包施工,必须安全施工,管理好自己的施工人员,杜绝事故发生。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲方要求证明人、村委证明。上述合同三方签字后生效。甲方签字:乙方签字::..证明人签字:建设工程合同范本篇2一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:1、提交_________仲裁委员会仲裁;2、依法向_________人民法院起诉。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。二、违约责任1、甲方的违约责任:(1)因甲方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(2)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。(3)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采:..取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。(4)乙方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。(5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任:(1)因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造***身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。(2)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。三、合同解除1、甲方乙方协商一致,可以解除合同。2、停止施工超过_________天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同::..(1)因不可抗力致使合同无法履行。(2)因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前________天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同一条关于争议的约定处理。6、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由甲方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。四、合同生效与终止:..1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲方乙方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。五、附则1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。甲方:代表人:联系电话:签订日期:乙方:代表人:联系电话:签订日期:建设工程合同范本篇3甲方(总包方):乙方(分包方)::..为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》,并经双方协商一致,达成如下协议:第一条工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、工程造价:(大写)5、承包方式:6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准):7、竣工日期:第二条图纸及资料:1、工程款报价单,经甲方签字,做合同附件;2、甲方变更施工指示,应有书面形式,做合同附件;第三条双方责任:1、甲方责任:(1)提供施工用水用电,满足施工基本条件;(2)提供施工仓库用房;(3)负责协调和其它工程商的交叉施工;(4)按合同约定支付工程款;2、乙方责任::..(1)严格按甲方认可的施工图纸施工,保证施工安全和施工质量;(2)做好施工管理,保持现场清洁,道路畅通,器材堆放整齐;(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训;(4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;第四条工程质量及验收:1、乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用;2、隐蔽工程须甲方现场验收,否则乙方可推迟该工程;3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;4、工程验收标准、方法、程序:甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员,组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件。5、如工程未经验收甲方就单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格;第五条工程保修:工程保修期为年,自工程验收合格之日起计算。在保修期内:..如出现施工质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外),乙方可以收取维修费和材料费。第六条工程付款:1、自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总工程款;2、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付总工程款的,即3、剩余5%作为质保金,即元,一年内付清。注:所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。第八条工程变更:1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期;2、工程、工期变更:(1)甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到款付为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方;(2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条),造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方。(3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工的,因此导致的工期延误,乙方没有:..责任,工期应顺延。3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件。与此同时,以上新要求所导致的以下情况,由甲方负责,并及时支付乙方相关费用:(1)施工工期顺延;(2)根据设备、材料和工程量增加,相应要增加的工程款;第七条违约责任:1、乙方因违反本合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的,向甲方支付违约金;2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的,向乙方支付违约金;3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承担;4、一方擅自解除合同,应按没有履行部分工程造价的%,赔偿另一方;第八条商业秘密:设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人。10页共35页:..第十一条补充条款:第十二条争议解决:如双方发生争议,双方协商,协商不成,到乙方所在地的人民法院解决。第十三条本合同未尽事宜双方协商,本合同一式四份,(签章):乙方(签章):法定代表人:法定代表人:日期:日期:建设工程合同范本篇4发包方:________________(以下称甲方)承包方:________________(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。::(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计_________平方米。::共计人民币_________元。::_________年_________月_________日11页共35页:..::以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。::(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额_________‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价_________‰计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造***身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。:共_________份。12页共35页:..:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日建设工程合同范本篇5合同编号:订立合同双方:定作人:(以下简称甲方)定作人法定代表(负责)人:签约人:定作人承办单位:联络人:联系电话:定作人机构地址:13页共35页:..传真电话:承揽方:(以下简称乙方)承揽方法定代表(负责)人:签约人:承揽方营业执照:施工资质:承揽方施工项目经理:手机:承揽方机构地址:传真电话:银行开户许可证:开户行:帐户:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就加工承揽下列工程,明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合,保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款:第一条标的本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约14页共35页:..为:_______元。第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位:平方米/人民币元)略注:以上每平方米grc装饰件固定结算价,包含:包工、包料、包一切税费,grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。第三条工程概况及承包范围1、工程名称:_______邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程2、工程地点_______邮政局生产业务楼施工现场3、承包范围:grc装饰件安装,艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;4、承包方式:包工包料(grc装饰材料厂商:_______);5、工程造价:本工程总造价按乙方于_______年_______月_______日上午参加_______组织的工程招标会上中标单价,竣工按中标单价及实际工程量决算。第四条工程期限与保障责任1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_______天;2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延;15页共35页:..3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延,乙方不承担责任。第五条甲方责任1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房;2、提供施工用双排脚手架;3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;4、严格监督施工质量,组织工程验收。第六条乙方责任1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料,如:材质单、合格证等;2、认真组织施工,严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工;3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故,乙方负全部责任;4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作;5、因乙方责任工程质量不符合合同要求,乙方应无偿修理或返工,由此造成的一切损失由乙方承担。第七条工程付款及结算方式1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理:本工程:..已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减,其费用依据预算明细的单价计算工程量,据实计算汇总工程总价款;2、乙方带料进场开始施工_______日内,甲方拨付工程总价_______%的工程款;3、乙方安装完成,验收报告签字之日起_______日内,再拨付工程总价_______%;4、工程质保金为工程总价_______%,质保期_______年。质保金在_______年后无工程质量问题时,于_______年_______月_______日付清。第八条施工及竣工验收1、安装要符合欧式装修风格,线条明畅、凹凸对正,尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果;2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款,并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算,否则乙方有权拒绝施工。3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内,组织验收。超过七日未予答复时,乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。第九条乙方服务承诺:..1、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年,使用寿命不少于_______年,如出现质量问题,乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件,两年内免费维修,超过两年维修只收取材料费,维修保证_______小时赶到现场;2、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程,进行终身维护;3、因甲方原因造成的grc装饰件损坏,乙方保证进行维修,但要收取材料费。第十条双方违约责任1、乙方未按甲方的质量要求施工,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价扣减合同价款外,甲方还应从乙方合同货款中扣除_______‰违约金。2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_______元的违约金。3、乙方未按合同要求的时间完工,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款,乙方有权停止施工,工期顺延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。第十一条纠纷的处理当事人从下列两种方式中选择第_______种方式,作为本合同:..争议的解决方式。①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁;②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。第十二条附则1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。2、合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜,双方共同协商,作出补充条款,补充条款与本合同具有同等效力。甲方:乙方:签约人:签约人:签约地点:签约日期:年月日建设工程合同范本篇6发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用:..的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议书。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程,但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。三、合同工期开工日期:年月日(以开工令为准)交工日期:年月日(具备部分精装修队伍进场条件),月日完成所承包范围的所有分项工程。四、质量要求工程质量要求:合格五、合同价款金额(大写):暂定人民币仟佰万元(以工程结算为准)元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括::..1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同生效时间:年月日合同订立地点::..本合同约定自双方后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:鉴证意见:经办人:鉴证机关:年月日建设工程合同范本篇7(甲方)委托人(施工承包方):_________________________________________(乙方)居间人(委托受理方):_________________________________________工程名称::..___________________________________________________________依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十条,第四百二十六条之规定,经当事人双方协商一致,订立如下条款,共同遵照执行工程条款:(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善,皆视居间方已完成委托方的要求,委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言,作为居间人员的`人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。(二)、居间酬金付款办法:按工程总造价____%计算共计人民币___________________万元,分____次税后现金支付。具体按:(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人有权委托工程发包方支付酬金,甲方不得有异议,居间人可凭此合同向法院起诉,申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误,订不到工程合同,甲方不付分文。(四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的经济纠纷,不承担工程发包方任何风险责任。(五)、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后:..生效,酬金支付完毕失效。(六)、签约地点:甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日建设工程合同范本篇8总包方:承包方:为强化企业管理,提高企业经济效益,调动项目经理的工作积极性,确保甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的各项经济与责任条款的全面履行,依照《合同法》、《建筑法》的原则。甲方将________________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任,为明确甲、乙双方的职责,结合本工程具体情况,经双方商议达成以下协议条款,::::..::甲方与建设单位所签订合同的工程量、:包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工,实行单项核算,自负盈亏。:年月日至年月日。()、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时,经建设方签证工期顺延。(人民币大写):,总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。、乙双方商定甲方按工程决算总价的收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费,以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。。第五条甲、乙双方责任:..:⑴、负责驻地施工注册,配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作,为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款,并在扣除有关款项后及时划拨至乙方,负责财务监督和总拨款控制,确保乙方工程款的专款专用。(2)甲方应当组建施工工程的现场管理班子,为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员,审批核定乙方编制的施工组织设计(或施工方案),负责对乙方施工质量、技术、计划、安全生产、材料及设备供应等经营生产管理活动的检查、监督和进行业务指导、培训,有权对乙方违规、违章操作的责令停工、返工、整改、实施经济和行政处罚。⑶、甲方对乙方选定的各专业分包及劳动分包的资质及人员进行审核,未经甲方同意,乙方不得私自安排人员进场。:⑴、乙方必须持有相关等级的建造师资格证书,如乙方自己提供施工的技术人员,应当保证技术人员具有相应的施工资质和施工经验。乙方自己选定的各分包队伍,必须经甲方同意才能入场,服从甲方及建设单位、监理单位对施工现场的统一指挥与管理,执行甲方的各项管理制度。26页共35页:..⑵、加强施工现场生产工人的安全知识教育,预防、杜绝安全质量事故的发生。⑶、乙方应严格按照施工图、操作规程、国家验收规范、《建设工程施工现场管理规定》,精心组织施工和管理,同意并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工承包合同及补充条款内容,确保安全质量、安全生产和工期。⑷、负责本工程各项技术资料的搜集、整理、保管,待工程竣工验收合格后,一并交甲方及建设单位存档。《建筑工程质量检验评定标准》和甲方与建设单位签订的承包合同要求的等级进行考核评定,对工程分部项目中不合格的部分应进行返工修整,直至合格为止,其返工造成的一切经济损失由乙方自负。,认真执行隐蔽工程验收制度和分部工程项目的质量自检评定制度,认真搜集、整理工程竣工档案资料。:工程项目施工管理要杜绝重大伤亡,无生产性火灾和重大设备事故,死亡事故为零,‰以下。27页共35页:..,做到文明生产,杜绝违章作业,确保安全生产无事故。第八条设备、,材料价款由乙方负责,材料单价由甲方与乙方共同签证,施工所需的机械设备、周转材料由乙方自行解决。第九条保证金本合同签订之日,乙方缴纳质量保证金元、安全保证金元,如无质量及安全事故发生,待工程项目竣工验收合格后,甲方将该保证金退还给乙方。第十条工程奖罚乙方未能按本合同或甲方与建设单位施工合同书及补充协议的有关条款履行责任,其造成的一切经济及法律责任,由乙方全额承担。同时,%予以处罚。,确实不能完成承包任务或违反甲方内部管理制度规定,给甲方造成重大经济损失,甲方有权提前终止本合同,免去承包人之职或另择承包人。且乙方承包期间发生的亏损及违反甲方内部管理制度规定造成的一切经济损失,由乙方全额赔偿。28页共35页:..、使用甲方或其分支机构印章,对外私自开设银行帐户、对内及对外签订经济合同或协议,不得将该工程的款项直接汇到其他单位或乙方的银行帐户,未经甲方办理付款手续,不得以个人名义在建设单位办理白条借款。否则,一经查出甲方将按***、侵权行为处理,移送司法部门处理。、赊欠业务往来单位的材料款或拖欠职工工资。不得从事违法乱纪活动、谋取私利、做出有损甲方企业形象及信誉之事。否则,产生的一切后果及经济、法律、民事责任由乙方自行承担。,协商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律诉讼。,同时签订《安全生产责任承包协议书》。,否则将视为乙方违约,甲方有权中止合同,并按公司有关规定对乙方进行处罚。,甲乙双方应协商解决或另行签订补充合同条款。、乙双方签字后生效。,双方各执一份。29页共35页:..甲方:(盖章)乙方:代表:(签字)代表:(签字)年月日建设工程合同范本篇9甲方:__________________________