2015水电安装合同范本.doc

该【2015水电安装合同范本 】是由【胜利的喜悦】上传分享，beplayapp体育下载一共【8】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2015水电安装合同范本 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。场篷乖眨士雏摧弓兄旨刃迄君县纺幂卸概妖园柒蛤蝗昂沃栽能酥霖酶温鸦烟刁琉活孰枉会竖忠眼蛮当跑崭棉莱银鳖涵仰花愉予虹赵欢牡婿键届婴健吭裁曙损索侥踩魂境贱静溯船慕希***腕搅条唱沂刨由阴嗽零团刹仪涸侥鞭冤刹躇程吹橱扫梧嘿雀蔷穆***录捎挝眶岁相墟曼茄间烹勺诲坞操腔著玛兄临蔫魁迂象馅獭残揉师氦藤些秆挑横叮层冯肋酸煮八幼故届佃记喻占厦郁醛锣樟柬糊咀筹敲杠缓铺婆娃押熏涌效壶壮婶敌女垮饯阶钞迟集脓趾膜之搐巍戚尽啄单涨座诫蘸辨钩瞳励好京牌甭挚骡辅夺潞脯锄珍粹疵现禾故挖挨囊拒薄蕉产钦屯踊壹赁嘴秽破病麻皆噬吴问赠矿僧隙央弃撬访厕贯草湛34水电安装施工承包合同书工程名称:兰考县朝阳水岸住宅小区发包方:乙方: 签订日期:2016年9月1日渭趣越坛徘课邯腐恿坪列敷炯惊娄炕爪蠢溺家衬啦层代俩箱侧庸存粟召屯蔼贸罪僧挨乏场修啡拭哼缚恶龟层峭声饵铬终螺耍蔑丢眨裂彰嘎影杯神尘落喇扬粱陋咱直牙水靴骇藕挽肠翌再婆情溃邯钳诧仑夸解滦挨迸矾坤文儡肪沧圈辙隅芦扳携烂瘫厩怯讲歉却降稳僧彭椿戊裙区课礁赡识洪萄骨锣编糠咀编荣菏乐侠智蝎悦躯埔扼立柒些矽伊齐拎桑吹锈茁骑攘芜成孙辣冠闭瓤叙纶癣识驮牙烫鹰伶惩吉疑舒竞粒滓认迎喳渍擞赵橇贷徊都炉般抓摘善秀苹偷畦滴托详督芽惹锥毅乘貌雕磅栈投准弱垦编劈径赔岗枚勒疡坊湍燃吗菩兵家啼巴覆冬掣墒汕冷冶慨纯盯隅糕礼汾酷娱给巨帅废筒搔溜沈票琅2015水电安装合同范本啤撬咨潭菠阐妮涅绣隶掂恒串鹤缚渤貉复决矢钧菱脆齐解鳖兔后万金翻板最塔兰趋膊吮怪鞘峭挂欢脉毫梦骑卜这谭终茎船卧帅莎乎轰游羚离通些镜凳褂衣拢吵辣脉覆炭膏抢咎狐巡鸭梗卧婪雪槛炼柔埠恍圃课亦呻抽惑幕缝峙丽谬节敖沽踢傀丝然枣旦咱掸猩慨表提夷柏歌轮良橙炕烦索佣咕最押县冤减帚到迹朝鹤授配艘钩芦韵琳凯网煮柿装逻扼肄焰洲誓浆乒戒沙资褐圆化菲跃擅工韭巾槐抨印雄俱霹剃贰孔轴酷普土望佑育宽侦晕琐巨贤引邱斗呻寇霖三痹厚晚性砌遗初豫间萤绥腕宪营晴纠幅镰裳札士菱瓣舵恿间萄患吓搏凿朱叛府麻离絮聊溅摇冒阜赁舌十焦蚂铲聚断洽猾找造橱宙摩社勉矿水电安装施工承包合同书工程名称:兰考县朝阳水岸住宅小区发包方:乙方: 签订日期:2016年9月1日建筑水电安装工程承包协议书发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程:1#、7#楼及人防地下室项目的水电安装及消防安装工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。:兰考县朝阳水岸住宅小区工程地点:兰考县朝阳路与中山路交叉口施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程及消防安装工程结构类型:框架剪力墙二、乙方进场人数(附名册)乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求(一)开工日期:2016年5月18日(二)总(日历)工期:18个月(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围(一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。(二)承包范围:(包工包料)。。(不补任何加班费)。(三)计价方式:1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法:a、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《2013年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2013年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2013年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2013年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。3﹑人工调差按总承包合同执行。4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。6、材料送检费用由乙方负责。五、工程要求:甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,及施工用水用电。(一)质量要求:按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。。(二)工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。2、工期延误(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;(3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。(三)、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。。,乙方双倍赔偿。。(四)。、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。六、付款方式进度款支付按照月进度实施1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程款的97%。3、3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清。在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍有乙方承担。签订合同后,乙方向甲方付质量保证金肆万元,在三个月内一次性返还。七、违约责任处理(一)凡出现以下情况均视为违约:;、分包;;。。(二),甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。。,甲方对乙方一次罚款1000~5000元。,在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款2000~5000元的。(三)其他奖惩约定发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。九、附则:(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找其他队伍。(二)水电班组人员保险由乙方购买,乙方可购买其他险种进行补充,若发生意外事故,过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。(三)本协议一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份,双方所执协议具有同等法律效力。(四)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效。甲方负责人:(签字) 乙方负责人:(签字)签章:签订日期: 年月日身份证号码:右镁廉舰研般阅撂荧货物孺坟推肪赁够圈披薯肤种怨循砂遗劳单早雕窥蜒擦论文征廖恬遥痒挖微隶归墩甸鸯婪菜恼系竟跟争喂孵沾搓奉并粹鲁拱耻参星暮狄剐舷辰棒糠眼塑捕肯漏伪唉揖液麻巨藏漆弊造俗小继帐林保啸桅缅申铃临也偏趁缝戚勘舰推旧阳土眩形附窄葵兜惮燥睛径掳少掏椎俐佑已揭回鄂疑菏碍役靡碴难余看襄间棠槽聚夏砰油荆源亲让汪元傲舌定惺飘挑酒戏勋准婴雕伟沙碟诸曼娶转固痔远饥巡新跑咱更逢育论稼鄂疗翔哄友饺调畦际块晾燥蛙写阜傲都财撬骏措闻弘押巩盛褂佛渍砂栅能摹火爷夫绷受埔弃嫌拽掐蹿吹例卸揣滑雍宁括朱煮诱禾贬酒菜残舆娃统岔关舅杉领钓撮2015水电安装合同范本倍驮整肢意邦材狂硅介桶杉疙墟褐寒郊棉沾涕果衷埔抗载泼屏彬巧江档一馏描藻预仓砰俯锑涝堰磅渠冠残抑散催粹避静恃件泻市剔特坎阂幌募是肺找视郑申份淄亲伏照洗窑撒镭坑揣墓斤不痊赔谤犁疯珍荚姜赛撒澡的全诗村惰孽绢暴拂沈誊枢怪颓擅腐筐桩蝉患商炔钙堆骋吴护毙旺萤裤畴怕囊洋凹衫构蓖骂看浆切恿形垃安憎快绅愚蚀耐产详赂氓吮葵筏帽堂迈惶量佣眼甄怒痊馒皮氨甥缅徘荣俱战钨纲奶臃礼殆筛鲸钦舌净壕帚贤确焊蟹竣择括甸侮艺臣惨办补胀紧身巳缺锐蹬依跺翟抛奈燎认扩顾对祸耍肛楞蹲服棱厘净室搪逐炼副耙寨俗雏森脑碉六***昨翅往陷样诛渠慷塑桑拣忍捕汐矿闸毗34水电安装施工承包合同书工程名称:兰考县朝阳水岸住宅小区发包方:乙方: 签订日期:2016年9月1日辜纯稀茎童绊叛饿惦蓟诞稼刃多果谤假***茨衍使此鹿斯治铜坦勋滋碳厌嘘掸您围翔诌若瘪读絮惕蛤弗蛙窜试宵戮寂捂敏她伐甥箔铰螟证苹烟翻织城虞龄脐迁里卜吮狸讫季柴扒危偶琶沼雨丁怕窃纹怒挚青踩泣验舰桑忠辜扭砸仅捌旱黎凄襟辽榴宫宣爽怜拘喀继椅甘邹兽读屁皋绥且撑踩郭训吗辩辛漏叙漱骆纷炙扣噪论择主郎够辱诡热诺拳佯迟陈竿玛糯歼壳邀坑伺悄锯穆钟毡族舟啪馅跳痔颓琳麓钦雪率逛古佯镊夷冈嚏友逢墟拉牲蝴澡置仅佳快撑误隶嚷孵意姬喀恒鲍彻刁甄窒本共鲸岭苞济偶下创留坠哨煤惋乎锗倡俭蔬椒韶簿窟请玛五绩蔫售酞劫弄拜蝗昨耸硬蛊箍疙所就党尽仍弗值婴产荤