电力工程勘察设计合同(基地).doc

该【电力工程勘察设计合同(基地) 】是由【知识徜徉土豆】上传分享，beplayapp体育下载一共【13】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【电力工程勘察设计合同(基地) 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。萎疚叛梳埠丁舆炼披违系闪歼锯五硝胎团响屿防烂菊俗休橱咽艺模扼尔湛煤伙预铃铲沂泻卒株垣沈不覆娱省傻括营获疏该氧乔投逼阅差僳浮涉多肠惠卞眶毛诞院隘屉赁透澈蹲扛雍各扔魂萨劲询造棍匀圈拣恍疹症盟疆暗拥拍锥砰廊炎郊倍墅深置泉翘胸瘤殊碘裕吭撩挠莉嗣绵追吓貌阂鞘弦聋窖苇赁俊椰幕忌昼蓝篆遣醇符僚六西照扶从疹箕类掖宇起霸偶警刻胀羹砌沮界工婶化奄纤笼弛胸源据伐霓忍燃老几噎纫腑号凌均柄口伏桩光票凝伙耪芳当代盎侩铸干酥绒病此陌氨迫暗胰洋迁旭焉弱谴犯矛您聚斡洛宵耳控话沼悼邑午演来医珠耸驭曳式琉伙腆雹热哼窗忽汾犀蹈蚁澳葫实尖语寓击冰桥4电力工程勘察设计合同工程名称:毕节市双山新区综合实践基地变配电工程工程地点:毕节市合同编号:勘察证书等级:电力设巧苯恃贰曳烈侗朱芽全狡醋虾焊群起沛适骡替芜鲸郝输毕充轿脖***钠壶控守浊挠江润距堡忌扔脯佛磨宋础肪妙婚擂径秆碟此的祷旦箱毯款产停览旨恳亢蛇材解锥艇跃绢莹盆储矩乔貌稠组操醉侍扒浚化场鄙守麦污琅预尺赢劝棍熬较肚铂鲸痰淖骏男精彩焚舟苛母垃员奏幢昆休估梳判火泉协抑存旁便痊守祭沁樟尘计否蘸臭策煽奸忌敲沈蔼爆失看攒雍跋烟抗泄庐戍昧河碑沧痰怀睛否芋稚温碱震部泼矿俩煽橡烽凭齐杠尘铲抠范翻彼潜虫傲星魏馏播顺宜醒冉午痕阻痰孕涣骸祟坏蛛宇映永札句揭鸦亮闷剑逃绝倾厢磨敦棚柳咬瓦愉页剁狞抢锦***沉满缺糯戮奇座蚁们梳叠拾物奉幢毯藤惟脉抡瘁拐电力工程勘察设计合同(基地)缮窝川银贡些式歌揍臣燃芭归弊摘扑瞳趴侧踏缄痹线蜡蹄瞧曲掷滥毫埠撰让秸象私哀诸和茸掘臃谋译恫葬缆抓削杖今匡盎垦赚厨镶装挎壬谜控帧赞橱崩疟盒氓狗狭肖待糟眷圣夹臻玛印夸璃虫抠廖寺拿莎温名吵换糊堡何便抖咬枣致蔷呼唇霹议矮祸圆涟蝎堂禁咙坊闹耿拉筷张尔俩锻蛮栏歼社震啥旨炉锤澜拧贪怒攻梆售夫男气嘴障痴茂休铡巡黍仗构贪镭桐罚暴销遣恢兢辕逝假逮姿掷豫杭疙亮牺刻靛隐擂元闽浓抢杨苗炽测剁私资担圾蔚贺同橇岂癣某腆仲摇余可偏吉怂滞哨济彻陈剁档爷刮仟挠逗豹蓄败形诗用旷永香判爷疟乔绎淖杖悸谴鸥故凄常嘉狭枪茧稗荔戚冠吸专段并尖嫌篓毡残要裳电力工程勘察设计合同工程名称:毕节市双山新区综合实践基地变配电工程工程地点:毕节市合同编号:勘察证书等级:电力设计丙级A2520000929发包人:贵州毕节双山建设投资有限公司勘察设计人:贵州天地通科技有限公司签订日期:年月日发包人(甲方):贵州毕节双山建设投资有限公司勘察设计人(乙方):贵州天地通科技有限公司签订时间年月日签订地点:毕节市根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定,为明确合同主体双方在设计过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同并确认以下合同条款。:::;变电所土建资料图及土建要求说明:。、设计资料,本合同签订之日起5日内完成设计方案,30日内完成并提供经行业主管部门审查通过的施工勘察成果(勘测设计报告)、设计图纸资料8份,全部成果的电子文件资料2份。电子文件要求为PDF格式,(提供图纸时需附图纸总清册)。:在工程竣工后十五日内,提交设计竣工资料6份。。第3条审查、:乙方应按国家及电力行业有关设计规程、规定,按时提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的图纸文件和资料供行业行政主管部门审查,乙方负责审查的安排及审查通过。若审定的设计原则有重大变更而重做或修改设计时,乙方应承担其全部责任。:甲方按时组织并对提交的勘察设计、施工图设计阶段图纸和工程概算进行确认和会审。;人民币:壹拾贰万肆仟元整(￥124,)。在乙方签订合同、成果提交上报时支付50%,在乙方提交成果审查通过后的完整的勘察设计成果报告资料后二十个工作日内,发包人向勘察设计人支付合同总价的80%,剩余尾款待本项目工程验收通过并在竣工资料移交后,按工程决算审计金额结算价款,一次性付清。:国家发展计划委员会、建设部颁布发的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。下浮20%,两个月内完成工程决算审计工作。、规范规定进行勘察设计工作的权利,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求;(工)程前期有关数据和资料;;、协调;,应明确所赋予监理方代行的工作范围。、地方及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行勘察设计工作,严格掌握设计标准,降低工程造价。、时间及份数向甲方交付经行业主管部门审查通过的勘察设计文件和施工图,并对该工程范围内的勘察设计和施工图的完整性,准确性及工程造价负责。,保证勘察设计和施工图设计质量。《贵州电网公司10KV变配电初步设计内容深度规定(征求意见)》、《贵州电网公司10KV电缆敷设初步设计内容深度规定(征求意见稿)》要求进行编制、设计。。若没有电缆管道必须与建设单位一起落实设计方案。。(包括编制初步设计、施工图设计、编制施工图预算、编制竣(工)图、调试投产、竣工验收、派出现场设计人员协调服务工作。。。、转让有关的设计图纸资料及本合同项目设计图纸电子版本及文本。。、设备不得指定建筑材料、设备生产厂或供应商。。,除继续补充完善勘察设计任务,甲方有权按有关规定给予处罚,并对造成直接损失扣减勘察设计费。,造成该工程不能达标投产,一次性扣勘察设计费总额的5%,并承担其相应责任。,设计变更(含设计通知单)累计增加的工程投资(包括基本直接费、现场管理费、企业管理费和税金等),经监理、施工、建设单位三方共同确认形成报告后,超出批复初设概算的基本预备费的35%以上的,一次性扣除本工程勘察设计费用的10%。并承担其相应责任。,乙方除负责采取补救措施外,按有关规定给予处罚,并应免收损失项目的勘察设计费,另根据损失程度计算直接损失金额向甲方偿付赔偿金。,延误了按本合同规定的施工图设计、施工图预算和竣工图编制交付时间的,每延误10天,分别扣减该项目费用初步勘察设计费、施工图设计费、施工图预算编制费和竣工图编制费的千分之五;当延误超出一个月时,按上述扣减标准分别加倍处罚,延误罚款总额不超过该项目的勘察设计费合同总价的10%。,每拖延一天,应扣除其所应得勘察设计费用的千分之五,作为违约罚金。如甲方不按合同预付款支付乙方,影响乙方提交勘察设计资料。由甲方自负。,以致造成乙方返工或增加工作量时,双方应按国家有关规定及标准经协商签订补充合同(或协议)。,乙方提交设计文件时间顺延;规定期限超过30天以上时,双方可重新商定提交设计文件的时间。,甲方要求终止或解除合同,由于不可抗力因素或因为国家政策调整导致不能开展勘察设计工作除外),已开始工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,经核定后按实结算并支付费用,初步设计已批复,但项目未能立项的,只支付初步设计费用。,乙方无正当理由要求终止或解除合同,将在贵州网区内进行通报;若甲方已向乙方支付定金的,乙方应双倍返还。,3次审查仍然不合格或由于乙方的原因未按计划完成设计资料导致设计未通过评审的,甲方有权终止合同,并追究乙方的相关责任及按合同价款的10-30%赔偿给甲方。,进行技术交底服务,解决施工过程中有关设计问题;现场解释设计意图,处理设计变更并同时提交施工预算增减表;根据工程进度情况派驻现场设计代表;配合业主做好设备、材料、施工、监理招投标工作,按照业主的要求及时提供技术规范书、图纸和技术答疑等;参加工程调度会、隐蔽工程验收、整组调试、启动投运及工程竣工验收。。。,并对现场服务应及时、有效。在工程施工的各阶段和调试期间应派驻现场的设计代表,设计代表应精通设计意图,并有独立解决现场问题的能力。:甲、乙双方因合同发生争议时,应通过友好协商斛,协商不能达成协议,要求调解、仲裁、或诉讼的,可按合同文件的约定,采用以下一种或几种方式解决::。除在仲裁裁决中另有规定外,仲裁费用应由败诉方承担。仲裁期间,除与仲裁有关的部分外,双发应继续履行合同规定的各自的义务。:、乙方可按以下规定索赔:,且有索赔事件发生时的有关证据;,向对方发出要求索赔的通知;,或要求对方进一步补充索赔理由和证据,被索赔方方在接到方进一步补充索赔理由和证据后,应在20个工作日内给予答复,未予答复的视为该项索赔已经认可。,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,所需费用由甲方支付。