2024年公司建筑工程施工合作合同.docx

该【2024年公司建筑工程施工合作合同 】是由【mama】上传分享，beplayapp体育下载一共【32】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年公司建筑工程施工合作合同 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。2024年公司建筑工程施工合作合同公司建筑工程施工合作合同1 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致,订立本补充协议。 一、工程概况 工程名称: 工程内容: 二、工期及质量 增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期,不影响工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。 三、工程价款 补充施工内容工程价款为万元整(其中:泵房:万元、危险品库房:万元、高低压变配电房(开闭所):万元、挡土墙:万元)。以财政审核造价为结算价。 补充施工内容工程价款的`确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定,主材价格按施工期间当地发布的信息价,结合监理、发包方签证进行调整。 四、其它补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,经双方签字盖章后生效。 补充协议订立时间:年月日 发包方(章):承包方(章): 法定代表人:法定代表人: 年月日年月日公司建筑工程施工合作合同2 发包方(甲方):_______________________________ 承包方(乙方):_______________________________ 按照《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 :__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________ :__________________________________________________ :本工程自________年________月________日开工,于________年________月________日竣工。 :__________________________________________________ (人民币大写):____________________________________ 第二条甲方工作 ,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 ,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 ,监理公司任命________为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方________份。 、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。 ,负责到有关部门办理相应审批手续。 、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第三条乙方工作 ,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 ,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 ,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 ,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 ,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条关于工期的约定 ,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 ,影响工期,工期顺延。 ,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73--91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300--88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 ,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 ,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知________日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条关于工程价款及结算的约定 : (1)固定价格。 (2)固定价格加________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。 (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 ,甲方分________次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。 第七条关于材料供应的约定 、设备(见附表一),,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值________%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八条有关安全生产和防火的约定 ,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。 ,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。 、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第九条奖励和违约责任 ,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的________%支付滞纳金。 ,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方________元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作为奖励。 ,全部或部分工程项目达到优良标准时,,甲方支付乙方________元,作为奖励。 、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 ,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。 ,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 ,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 ,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条争议或纠纷处理 ,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由_____________委员会_____(当事人不在本合同约定_____机构,事后又没有达成书面_____协议的,可向人民法院起诉)。 第十一附则 ,应另订协议。 ,双方各执一份。副本________份,甲方执份,乙方执________份。 。 甲方(签章):________________乙方(签章):________________ __________年________月_______日__________年________月_______日公司建筑工程施工合作合同3 甲方(发包方): 乙方(承包方): 经甲乙双方商定,甲方将从化市灌村中学西教学楼重建工程的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款,共同监督,严格遵守。 第一条:承包方式:乙方包工不包料,乙方负责自带一切工程所需机械设备、架材、模板等。以规定的建筑投影面积计算规则计算投影面积,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价￥350元/㎡人工机械架材费用。 第二条:承包范围:施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程。 1、乙方负责施工中用的模板,支架,排山,铁钉,扎线和 2、乙方负责主体的装模,扎铁、倒水泥、砌体、批荡、贴 3、乙方负责本工程图纸内的砖瓦工程,如有更改,增加项 第三条:质量要求:合格工程 第四条:开竣工日期:本工程定于年月日开工,定于年月日竣工。日历工期天。 第五条:人机费支付办法:按照形象进度拨付。乙方进场后,基础施工至正负零时,甲方预付人机费13万元(拾叁万元)给乙方;主体部分按210元/㎡,装修部分为140元/㎡的人机费计算标准,甲方按照完成每层楼工程量人机费的80%的进度款支付给乙方。工程完工并交工验收合格之日甲方按总人机费的95%结算给乙方,其余款项交工验收合格后一个月内一次性拨付至总人机费的100%。