2024土石工程合同优质.docx

该【2024土石工程合同优质 】是由【金】上传分享，beplayapp体育下载一共【98】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024土石工程合同优质 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。2022土石工程合同土石工程合同范本 在人民愈发重视法律的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢?以下是我整理的土石工程合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。土石工程合同范本1 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则,就本项目协商一样,订立本合同并共同遵照执行。 第一条工程项目与说明 工程名称: 工程地点: 工程总量:松动爆破石方约为400万/m3,土方约为20/m3万。以实际完成的山体测量方数量为准。 工程内容:清表、装车、运输、扫平。 承包方式:单价包干。该单价一次性包干,单价中不再增加包括因地质缘由或其他因素引起的不行预料费用。 项目单价:石方综合单价(包含装车、运输、推平)为9元/m3,土方综合单价(包含装车、运输、推平)。单价均已包括了实施和完成本工程需的施工机械费、劳务费、材料费、管理费及其它一切相关费用。 工期时间:20xx年_____月_____日至20xx年月日。 其次条工程施工内容: 1、乙方应供应运输车辆为后八轮自卸车。 2、挖掘机、铲车、推土机、压路机等。 3、运输距离:2公里范围内。 4、乙方运量必需满意匹配甲方每日工程量。 第三条工程款结算方式 1、甲方先行供应柴油,,。 2、按月结算的方式进行结款。甲方为乙方供应油料供应,其费用甲方在乙方月结算中扣回。依据当月工程进度方量,每月25日上报工程量,次月10日前月结付款80%,剩余的20%在年终相加结算80%工程款。其余款项在工程结束并由业主和监理验收合格后一个月内付清。 第四条双方权利与义务 一、甲方权利、义务与责任: 1、理顺运政、交警、环保、国土、城管及周边关系,确保道路顺畅。 2、甲方有权对乙方施工质量、施工进度、施工平安进行监督和调整。 3、甲方必需确保乙方施工进度,不行抗拒的自然灾难及政府行为除外,如甲方缘由造成乙方停工三天以上的,甲方赔偿乙方挖掘机每台500元/天,运输车辆每台300元/天,生活费每人50元/天。如乙方无故旷工造成甲方损失的,乙方赔偿甲方每天10000元,直至正常开工。 二、乙方权利、义务责任: 1、合同签订后,乙方必需在甲方指定时间内调动各类设备及人员进场开工,平安生产;乙方机械设备如因违规操作,发生平安事故,一切责任由乙方担当。 2、因乙方技术、设备、管理人员、施工队伍与任务不匹配或现场组织指挥不力,造成工程进度迟缓、发生重大质量事故、严峻违章操作,作奸犯科等,甲方有权终止合同,并限期清退出场,由此引起的一切责任及损失均由乙方担当。 3、乙方必需实行有效措施保管好材料、机械等,做好防潮防水,材料或机械被丢失、遭雨淋等由此而产生的损失均由乙方担当。 4、加强施工现场管理,避开扬尘污染,随时保持现场整齐,机械停放整齐,做到工完场清。 5、支配负责指挥装车、卸车、推平和其他施工队伍的协作,相互支持和协作,避开施工相互干扰。 6、乙方对全部车辆和驾驶员制定平安管理措施加强管理,车辆必需证照齐全,如发生交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。 7、合同期内,在任何状况下,乙方不得从事有违国家法律法规,不得在施工现场无事生非,不得从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责,与甲方无关。 8、乙方保证完成任务,车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工,不得跳槽给其他单位运输,不得私自外出作业,否则甲方将拒绝当日结算并罚款每车每天1000元。 7、施工过程中,因乙方缘由造成周边塌陷、机械车辆事故等,影响周边建筑物,责任由乙方全部担当,与甲方无关。乙方人员的工伤平安意外等由乙方全部担当,与甲方无关。 9、乙方车辆及工作人员不得带病作业;司机不得酒后驾驶,如有违反,一切责任自负。 10、严格按设计文件要求进行施工,确保工程质量,按规定时间完工。 第五条违约责任 1、乙方中途不得以提高单价等理由罢工,如乙方未完工,车辆设备擅自调离现场或有意停工、跳槽运输、倒卖运输土方,视为乙方违约,由此产生的经济损失由乙方全部担当,甲方有权终止合同。 2、乙方要听从甲方的管理调度指挥,指定专人每日向甲方上报工作进度。 3、乙方如因重大事故和严峻违章受到业主等部门罚款,甲方有权从乙方的工程款中扣除,工程款不足时乙方应如数补偿。 4、签订本合同后乙方须缴纳工程保证金伍拾万元人民币,工程验收结束后10日内退还乙方。 第六条其他事项 1、协议在执行过程中如发生争议,双方应本着公允、合理的原则刚好协商处理,协商不了的向签约所在地光泽县人民法院提请诉讼解决。 2、如遇自然灾难、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例,双方互不担当任何责任。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲、乙方双方签字、盖章生效。甲乙双方共同遵守,合同约束内项目工程完工,帐清后自动终止。 附:甲乙双方代表人身份证复印件各一张。 甲方:_____________________乙方:_______________________ 电话:_____________________电话:______________________ 身份证号:_________________身份证号:__________________土石工程合同范本2 甲方:_________________ 乙方:_________________ 依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本工程的详细状况,为明确双方责任,确保工程施工质量,经甲乙双方友好协商,就乙方承包XX区马巷中学新校区土石方工程一事,达成以下协议: 一、工程名称: 甲方位于_______区,用地面积约_______平方米,因地势凹凸,需挖除和回填部份土石方,不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方供应的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工,除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外,尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。 二、甲方责任: 1、负责供应______________设计院设计的场地竖向设计施工图纸,负责托付测量场地红线坐标及限制高程,交由乙方放样及施工; 2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算; 3、负责托付测量单位进行场地竣工验收测量。 三、乙方责任: 1、乙方应严格按设计图纸组织施工,不管开挖或回填土方的地质改变,应全部按期挖填完成,并符合设计要求,否则甲方有权取消合同、拒付工程款,乙方应自动退场; 2、乙方应严格遵守平安生产、文明施工规范,担当施工过程中的全部责任,严格执行政府有关部门的政策及法规。 3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系,费用由乙方负责;乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。 4、乙方应负责施工时的人身平安责任及民事责任。 5、乙方应在工地现场平施工图测出红线图范围内坐标点及水准点,并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差。 6、乙方须加强现场质量、平安管理,确保施工现场平安;机械设备进出场,应事先与监理、建设单位项目负责人联系。 7、乙方应在现场设立平安警示标记牌,防止学生及闲散人员进入施工现场,严防施工现场担心全隐患。 8、合同签定后_______天内,甲方向乙方供应工程施工场平图,通讯由乙方自行负责。 9、乙方应负责办理工程决算和供应工程内业资料,并在工程完工后_______天内提交相关工程内业资料和工程决算书。 10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实,每_______cm厚用20t压路机械压实一遍。回填土密实度应满意不低于90%的设计要求。 11、工程完工后_______天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作,保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求,交工前清理现场达到XX市环境卫生的要求,并拆除全部临时搭设。 四、工程量的计算方法、价格及付款方式: 1、经双方协商,本工程不计挖方部份的费用,仅计填方及压实费用。填方工程量暂按甲方供应的设计图纸计算为13万立方米,实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察,并复核工程量,工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸,详细变更的工程量按实计算。 2、经双方协商,回填土不论运距远近,平均按每立方米_______元人民币计算包干(含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等);分层夯实按压路机(20t)以台班计价,每台班单价_______元,台班数按_______台班包干,不做调整。总造价按乙方投标价暂定为_______万元。 3﹑工程款支付方式:乙方机械进场后_______天内甲方支付工程承包款的20%,工程完成一半后支付进度款的30%,验收合格后再支付进度款的30%;决算经市财政审核所审核完成后且供应完整内业资料后10天内结清尾款。全部款项均通过银行转帐方式进行,乙方应供应XX区税务部门的专用发票。 五、工期: 本项目的工期按甲乙双方签定合同后25日内完成。如遇特别状况(设计变更﹑工作量改变﹑不行抗力影响以及非乙方缘由造成的停﹑窝工等)时,工期经甲方签证后顺延。 六、违约责任: 七、其他约定: 1﹑本合同未尽事宜,经甲﹑乙双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。