2024回迁房买卖合同完整版0.docx

该【2024回迁房买卖合同完整版0 】是由【小屁孩】上传分享，beplayapp体育下载一共【37】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024回迁房买卖合同完整版0 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。2022回迁房买卖合同回迁房买卖合同集合七篇 现今社会公众的法律意识不断增加,合同的用途越来越广泛,签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是我为大家收集的回迁房买卖合同7篇,仅供参考,欢迎大家阅读。回迁房买卖合同篇1 卖房方(简称甲方): 买房方(简称乙方): 经过甲乙双方协商,就甲方向乙方出卖甲方全部在建回迁房产一事,达成以下条款: 一、甲方同意将位于XXXX区域约XXX平方米回迁楼房以XXX万元人民币的价格出售给乙方。 二、甲方保证该回迁房屋是符合现有国家及XX市房屋上市的有关规定及政策法规;甲方必需保证拥有该回迁房屋的独立产权;无任何产权争议及纠纷,并有权将该房屋上市交易。甲方保证该回迁房屋手续真实有效,回迁房屋地址在XXX区域,甲方保证该回迁房屋有效依次为第XXX号。否则,由此造成乙方的任何损失均由甲方予以赔偿,详细赔偿数额按合同第四项。 三、乙方情愿在本合同第一条款和其次条款成立的前提下,就向甲方购买上述回迁房的完全产权之事签订本合同,并认可在这种状况下签订才具有法律的效力。 四、乙方将购买房屋款项一次性交清后,甲方将房屋全部手续交付乙方。自甲乙双方交接之日起,双方信守合约,如有违约,违约方支付双倍房价的违约金既人民币XXX万元作为违约赔偿。 五、乙方负责办理过户各种手续,并担当过户费用。 六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时,如须要甲方供应有效证件和刚好到场时,甲方无条件负责协作。不得以任何理由推脱,如不协作,属违约行为。 七、房屋拆迁中的拆迁补偿过度费归乙方全部,如需领取甲方予以协作帮助。 七、协议一式二份,甲乙双方各执一份。此协议自签订之日起马上生效。并永久有效。 甲方产权人: 乙方签字: 甲方共同全部人: 年月日回迁房买卖合同篇2 卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________ 买方:_______________(简称乙方)身份证号码:_____________________ 依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。 第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。 其次条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。 第三条付款时间与方法: 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方运用,并应在交房当日将_________等费用结清。 第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方担当,中介费及代办产权过户手续费由______方担当。 第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条本合同主体 1、甲方是____________ 2、乙方是____________ 第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。 第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方托付代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。 第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。 第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。 第十二条双方约定的其他事项: 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日回迁房买卖合同篇3 甲方(出卖人): 身份证号码: 乙方(买受人): 身份证号码: 依据《中华人民共和国合同法》《城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。 第1条因甲方的房屋被依法拆迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。 第2条由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。 第3条依据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米元,详细房款按所购的楼层及位置详细核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的答谢金。 第4条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方答谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;其余的待楼房交付后十日内支付完毕。 第5条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于(地点)。假如回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的答谢金。 第6条乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后干脆与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。假如须要甲方方面的相关手续,甲方有义务帮助供应。 第7条如乙方不能与开发商干脆签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当帮助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的须要,甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭遇损失的,由甲方负赔偿责任。 第8条乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。 第9条本协议签订后,双方应当共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约,除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及答谢金外,还应当支付人民币(大写)(￥元)的违约金。 第10条本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方元的违约金。 第11条在本协议履行过程中,双方发生分歧应当协商解决,协商不成的,甲、乙双方同意采纳以下第种方式解决: 1、由仲裁委员会仲裁。 2、向人民法院起诉。 第12条本协议一式两份,双方各执一份为凭。 第13条本协议自双方签字之日起生效。 签署时间:年月日 甲方(盖章): 联系人: 联系方式: 地址: 乙方(盖章): 联系人: 联系方式: 地址:回迁房买卖合同篇4 卖方(简称甲方,房屋共有人均要签字): 身份证号码: 买方(简称乙方): 身份证号码: 依据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以共同信守执行。 第一条、甲方将自己在(房屋详细地址)拥有的回迁房出卖给乙方,房产证面积暂定为____平方米左右,每平方米根据______元计算。 其次条、上述房产的交易总价为:人民币_______万元整。假如实际房产证面积有误差,实际根据______/平方米多退少补。 第三条、付款时间与方法: 乙方自合同签订后当日一次性支付房款10万元。甲方确保在年月日之前将该房产移交给乙方居住运用,乙方拿到房屋后马上支付____万元。假如年月日之前没有移交该房屋给乙方居住运用,甲方根据每月1500元支付乙方房租损失。待房屋过户给乙方后,乙方马上支付剩余房款________万元。 第四条、甲方保证有权利出卖该房产,如出现其他权利人对该房产主见权利,造成乙方损失的,均由甲方担当责任。 第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起30天内帮助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的须要,甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使乙方延期办理房产证的,甲方需向乙方担当总房款30%的违约金。