外墙安装合同.docx

该【外墙安装合同 】是由【梅花书斋】上传分享，beplayapp体育下载一共【4】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【外墙安装合同 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。外墙安装合同合同编号:20210001签约双方甲方(建设单位):某某公司乙方(施工单位):某某建筑装饰有限公司项目概况项目名称:某某小区外墙安装项目地点:某某市某某区项目总价:1000万元人民币合同签订日期:2021年1月1日合同生效日期:2021年1月15日合同终止日期:2021年9月30日合同内容第一条建筑物外墙安装乙方应按照合同要求,对建筑物外墙进行安装。乙方应按照国家相关标准和建筑设计要求进行施工。如有违反,乙方应承担相关责任。乙方应在合同约定时间内完成工程。乙方应保证工程质量和安全,确保施工期间不影响周边环境和他人利益。第二条施工进度和款项支付施工进度由甲方、乙方协商共同确定,乙方应按期完成工程,未按期完成,乙方应按照合同约定标准承担违约责任。乙方完成进度的验收由甲方负责,未完成,甲方有权拒绝支付款项。完成合同约定的进度后,甲方应按照约定的比例及时支付款项给乙方。未及时支付的,甲方须向乙方支付滞纳金。第三条风险和保险责任乙方在施工期间,应按照相关规定和合同约定,购买施工和安装过程中的保险,确保施工期间安全工作,如发生意外事故,责任由乙方承担。在工程完成验收合格后,建筑物因施工质量问题被投诉或出现质量问题的,乙方应在保修期内免费修理。如因乙方原因,建筑物外观材料、设备、建筑构件等受到破坏,在保修期内,乙方应及时更换或修理,确保建筑物结构和外观完好无损。第四条保密责任双方应对合同内容保密,未经另一方同意,不得向第三方透露合同任何内容,否则应承担相应的法律责任。本合同签订后,除双方约定以外,不得更改合同内容。第五条合同解决的争议如因合同履行过程中产生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可以向双方约定的仲裁机构申请仲裁,仲裁结果对双方具有法律约束力。本合同履行中如产生诉讼,双方同意提交有管辖权人民法院诉讼解决。合同附件工程施工图纸工程技术标准及实施方案施工人员名单及证书保险单证明文件施工合同备案文件合同备案甲方承办部门:某某区市政管理局乙方承办部门:某某区建设工程质量监督站合同签字甲方签字………………………………乙方签字………………………………合同注释本合同由建设单位和建筑装饰公司签订,围绕某某小区外墙安装工程的实际需要制定。合同内容具有约束性,双方必须全面、准确地履行约定条款,并认真履行各自的职责和义务,确保工程顺利完成,并取得合法的施工和验收证明。