【精】土方分包合同范本（最新3篇）_文墨堂.docx

该【【精】土方分包合同范本（最新3篇）_文墨堂】是由【鼠标】上传分享，beplayapp体育下载一共【11】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【【精】土方分包合同范本（最新3篇）_文墨堂】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。【精】土方分包合同范本(最新3篇)_文墨堂【精】土方分包合同范本(最新3篇)_文墨堂篇1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于中国科学院半导体研究所(以下简称为发包人)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为总包合同),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。分包工程名称:半导体技术研发中心土方工程分包工程地点:海淀区清华东路35号分包工程承包范围:基槽土方开挖及外运。自接到承包人的开工指令之日起,10天内完成全部分包任务。,此单价包括挖土、运土、渣土消纳、门前清理、现场文明施工及税金等全部费用。,此单价包括挖土、院内运土、渣土消纳、门前清理、现场文明施工及税金等全部费用。:按承包人确认的土方开挖方案计算实际工程量(实方)。,协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合。、施工噪音、环境保护和安全文明生产等的管理规定,按规定办理城管交通、市容等有关手续。,以减少对临近房屋及住户的环保影响,并承担因扰民及民扰而造成的施工不便。,严格按照安全标准组织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。,如分包人将其承包的分包工程转包,将被视为违约,承担违约责任,承包人有权拒付分包人剩余工程款,分包人赔偿因此给承包人造成的各种损失。,应查清拟建建筑物范围内地下各种管线、管道。挖出的地下物品必须遵从项目部统一收集、管理。埋地电缆、金属管道,必须采取保护性开挖,并严格遵守项目管理人员指挥;遇地下基础,在经过项目部允许后方可进行移除或破碎;,开挖作业时必须严格遵从现场项目管理人员的指挥。,按要求采取分层、分段、适时的原则,并听从现场管理人员的统一指挥,确保护坡施工顺利进行。,土方开挖必须遵从边坡支护施工安排,严禁私自进行开挖作业,土方开挖施工必须服从护坡单位施工进度、总包施工计划及现场施工计划。,严禁破坏桩身。开挖到降水井部位时,必须听从降水单位的指挥,严禁破坏降水井。,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度,平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施,定期复测和检查。基坑底部预留200mm厚土层,严禁超挖。,并随时观测周围的环境变化。,应立即停止挖土,并应立即查清原因,待采取相应措施后,方可继续开挖施工。,按规定路线行驶,空车、重车严禁在研究所院内超速行驶(时速小于15公里)。,以防污染道路,保持道路清洁;车辆不得超载,所有车辆应带有顶盖。,承包人在分包工程完工后一个月内,向分包人支付分包结算价款的50%;,承包人向分包人付清余款;,承包人有权要求分包人在合理期限内无偿修理或返工,直至达到合同约定的质量标准,经验收合格为止。承包人因此受到的损失由分包人承担,工期不予顺延。,分包人应赔偿承包人因此受到的损失。,承包人应承担违约责任,赔偿因其违约给分包人造成的经济损失。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。本合同经双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效。法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________【精】土方分包合同范本(最新3篇)_文墨堂篇2依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将总包承建的工程中的劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任,结合工程的实际情况,经双方协商一致,达成如下协议:,包干单价包括:人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人元包干。,建筑面积为:暂计m2,包干单价为元/m2,其中基价元/m2,质量元/m2,安全元/m2,工期元/m2,文明施工元/m2,材料节约元/m2。注:若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准,则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款,不再支付。第四条有关质量、工期、安全、文明施工、:分包工程质量必须全部合格,质量等级达到,质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收标准为止,给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担,并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。,双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《重庆市建设工程质量保修证书》内容执行。,工期由甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工(未提前天通知甲方)或延误工期,乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失,并承担违约金元/天。:严格执行建设部jgj5999标准及《重庆市劳动安全条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故,各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内,该项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等安全事故,在明确责任基础上,所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担,善后处理工作由甲、乙双方共同办理,乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成安全事故的,乙方应承担全部安全事故处理费用,同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底,若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。责任确定的裁定单位:一般事故为甲方总部安全管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门,并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。:须达到甲方项目工程部规定的标准和要求,此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发,若未达到要求。、管理:由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单,经甲方施工负责人或区段长审签后,乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理,不及时回收,不听安排,盲目施工等)部分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿,同时甲方有权给予乙方适当的罚款。,若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使用管理的要求,影响甲方总包工程进行的,甲方有权勒令乙方出场,相关经济责任和损失均由乙方承担。:乙方每月xx日按实物完成工作量统计报表报甲方审定,以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件,按所完成实物工作量的%支付分包款,累计付至总分包款的%时暂不支付,余款在建设方及监理验收合格后,办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按结算劳务费总额的%)后付给乙方。质保金于年保修期满后,扣除所发生的质量保修费后支付,保修期从单位工程移交建设方之日起计算。,并向乙方出具纳税证明。,乙方应共同分担由此产生的资金压力,即免除甲方延迟付款的责任。。。,双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。,至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。,甲方持份,乙方持份,每份具有同等法律效力。【精】土方分包合同范本(最新3篇)_文墨堂篇3根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、:岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内)。自公安部门批准爆破手续后内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天),:预算价元,工程单价爆破单价为元/m3。实际核算方式:总造价按实际发生的总爆破工程量单价计算。如总方量不足m3,:本合同签字生效后,乙方进场后天,甲方付乙方%工程款,用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时,,甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算,并经双方签字后确认;,爆破范围扩大或深度增加,则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认,单价不变;。1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作;2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,按照情节轻重,由乙方赔偿部分或全部经济损失。、超挖或欠挖控制在100mm以内;,石块直径不大于300mm。1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,以及安全技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作;2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图施工,听从现场施工员的指导,测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责;、法规的有关安全操作规程施工;